挖掘機租賃合同必備【15篇】

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，它可以保護民事法律關系。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編幫大家整理的挖掘機租賃合同，歡迎閱讀與收藏。

挖掘機租賃合同1

　　甲方：

　　（出租方）

　　乙方：

　　（承租方）

　　為了搞活經濟，以互為互利為原則，經甲、乙雙方友好協商，達成一致，特制定以下條款，供雙方遵守履行。

　　一、乙方以每天1100元的租金承租甲方三一牌215挖機一臺，用于平整山地，按天計費。乙方承擔甲方設備所需的合格燃油和挖機師傅的吃住問題，全部費用由乙方支付。

　　二、甲方設備每天需工作7—9個小時為1個工作日，乙方承租甲方設備累計不超過30個工作日，甲方設備離廠時，來回的拖車費全部由乙方支付，如超過30個工作日，來回的拖車費用甲、乙雙方各付一半（費用按實際所支出為準）。

　　三、甲方需按照乙方指定的.時間進入工地，并按照乙方的要求進行作業。

　　四、甲方挖掘機進入乙方工地后，甲、乙雙方應積極配合，以保證甲方設備不閑置，乙方生產不誤工，如因天氣原因，造成設備停工，雙方都不予追究，如果因乙方人為原因及第三方原因造成甲方設備無法正常生產作業，乙方每天必須補償甲方機械誤工損失費500-600元。

　　五、甲方設備從進廠交付乙方使用之日起，甲方的設備安全全部由乙方負責，如乙方與第三方發生糾紛，乙方應保證任何單位和個人不得扣留甲方車輛。夜晚車輛由乙方看管，如果車輛及車輛上的任何部件、油料遭他人破壞、盜竊，所造成的損失和后果均由乙方承擔。

　　六、甲方設備進入工地后，乙方應先支付甲方設備租金1萬元。

　　七、本合同經甲、乙雙方看后同意，簽字生效，并受法律保護，望甲、乙雙方遵照執行。

　　八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

挖掘機租賃合同2

　　甲方： (單位全稱)

　　乙方：(單位全稱)

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，甲乙雙方協商就租用建筑施工機械的相關事宜達成協議如下：

　　第一條：租賃機械及租金計算與支付

　　1、乙方提供租賃挖掘機(工程機械)型號為：258型號。挖掘機租賃合同2、工作時間：按機械臺班計算，工程機械每天工作八小時，一天工作時間按一個機械臺班計算。

　　3、租金：租金按照每機械臺班含稅20xx.00元(人民幣貳仟元整)予以計算。不足一個機械臺班按照實際工作小時計算租金。

　　4、發票：乙方租金為含稅價格。工程完工后，乙方須在甲方指定日內，向甲方提供真實有效的稅務發票。

　　5、作業時間量確認：乙方的工程機械作業時間量以甲方該工地現場指揮人員、工程經理、計劃經營部簽字確認為準。

　　6、租金支付：

　　挖掘機租賃費支付將分為三個階段：

　　(1) LG伊諾特工程全部完工后，支付總租金的50%

　　(2) 20xx年前支付余款25%

　　(3) 20xx年7月前結清全部租金

　　第二條：使用地點、項目名稱和工作內容

　　使用地點：煙臺經濟開發區 LG伊諾特工程現場

　　項目名稱：LG伊諾特工程

　　第三條：租賃期限

　　租賃期滿，甲方繼續使用機械，乙方沒有提出異議的，原租賃合同繼續有效，但租賃期限為不定期。

　　第四條：進場費用

　　乙方工程設備進場三日內，免收進出場費。

　　第五條：操作與維護

　　雙方約定工程機械由乙方負責操作與維護。乙方應當按照機械作業規定，配備國家或地方法律法規規定上崗條件的操作、指揮、維護等人員。

　　第六條：雙方權利義務

　　甲方權利義務

　　1.甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械。

　　2.甲方有權要求乙方按照合同約定提供機械的維修保養服務。若因乙方原因導致機械故障、損毀或者出現故障無法使用的，甲方有權解除合同或要求乙方更換同等型號、性能的機械，并要求乙方賠償損失。

　　3.甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額支付租金和其他費用。

　　4.甲方應當為乙方提供機械進出場作業、其他維護作業的協助和便利。

　　5.未經乙方書面同意，甲方不得轉租機械，不得對機械進行改善或增設他物。 乙方權利義務

　　1.乙方有權按照合同約定收取租金。

　　2.乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供合同約定的工程機械，工程機械必須符合合同約定型號，不得提供已經淘汰或報廢的'工程機械。

　　4.法律法規規定應當提供生產廠家生產許可證或產品合格證等文件，或者需要到相關部門備案的，乙方應當提供或辦理備案手續。

　　5.乙方應當提供技術保障，承擔租賃期間的維修保養義務。

　　6.合同約定應由乙方派出隨機操作人員的，派出的隨機操作人員必須持證上

　　崗，服從甲方管理、調度安排，遵守甲方各項規章制度。

　　第七條：不可抗力

　　一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。

　　第八條：爭議解決

　　本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，也可由行業主管部門調解，協商或者調解不成的，向甲方公司駐地人民提起訴訟;

　　第九條：其他條款

　　1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同及附件共四頁，一式兩份，具有同等法律效力。

　　2.本合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。

　　3.本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　4.合同簽訂地：

　　5.其他約定： 。 承租人：(甲方簽章)

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　年 月 日

　　出租人：(乙方簽章) 法定代表人： 委托代理人： 電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號： 郵政編碼： 年 月 日

挖掘機租賃合同3

　　承租方(甲方)：出租方(乙方)：

　　甲乙雙方經協商，就甲方向乙方承租設備事宜簽訂以下合同，共同遵守執行。

　　一、租賃設備的'名稱、規格型號、數量

　　設備名稱：神鋼200挖掘機

　　數量：壹臺

　　二、設備使用地點、工程項目名稱及設備進場時間

　　本租賃設備使用地點：郴州有色金屬產業園新江路中段(金田大道-石虎大道)、濱湖路市政道路工程

　　設備進場時間：

　　三、租賃期限

　　甲方設備租用：租房租期暫定為3個月，如遇到業主工程停工和其他不可抗力等因素，雙方均可不履行本合同，使用時間按甲方實際簽認為準

　　四、租賃費怎么制作標準及結算方式

　　計價單位：月租27000元/月(不含稅)，提供其它正歸發票沖帳，保養、維修(自帶司機)。

　　五、租賃相關費用的約定

　　1、甲方承擔乙方進場費，退場費由乙方承擔。

　　2、如租賃不足月的，以每月(____元÷30)*天數計算。

　　3、付款方式：按實際甲方簽認圖片單計費單價結算，工程結束后一個月內結清全部租金。

　　開戶名：

　　開戶銀行：中國銀行股份有限公司廣豐縣博山路支行

　　帳號：

　　六、甲方責任

　　1、不得強迫乙方司機違反設備安全操作規程序作業，保證設備有正常的維修保養時間。

　　2、不得將乙方設備轉租、抵押及變賣，未經乙方同意不得在設備上增加、拆除任何部件或變更施工地點。

　　七、乙方責任

　　1、保證設備技術狀況良好，做到設備正常運行所必須的安全、質檢等手續完備，保證設備在租賃期內能正常投入使用。如設備不能保證正常運轉，維修時按實際天數扣除。

　　2、負責設備退場運輸。

　　3、機械設備在使用過程中發生任何事故，均由乙方負責。

　　本合同未盡事宜雙方協商解決。如發生爭議協商不成，則向甲方(或被告)所在地人民法院提起訴訟。

　　九、附則

　　本合同一式四份，承租方三份，出租方一份，雙方簽字(蓋章)生效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

　　___年___月___日

挖掘機租賃合同4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　鑒于甲方欲租用乙方在天山、太陽城公寓場地的小型挖掘機，雙方本著平等互利的原則，明確雙方的權利和義務，經協商一致，特簽訂本合同。

　　一、合同范圍和方式：

　　1。合同范圍：甲方承擔的天山、太陽城公寓工程樁端土方清理。

　　2。合同方式：乙方自備小型挖掘機，滿足使用要求。

　　二、建設期

　　按照甲方的`要求按時完成。

　　三、合同成本：

　　合同價格：按機隊計算，每個機隊工作10小時，1個機隊按900元計算。機器輪班時間不包括與工作無關的事項，如機械維護、用餐等。

　　四、雙方負責：

　　1。甲方負責乙方在施工現場各方面的協調，并為乙方提供進出基坑的機械設備。

　　2。為保證機器的正常使用，乙方應進行正常的維修和保養，維修和保養時間不計入機組。如因乙方原因造成乙方延誤，給甲方造成的一切損失由乙方承擔。

　　3。機械進場后，乙方應對機械及其備件的完整性和完整性負責，任何人為損壞或損失由乙方負責。

　　五、安全文明施工

　　1。乙方進場后，應服從甲方的管理制度、進度和質量要求，服從甲方現場施工人員的調度。因乙方安全措施不力造成的事故及由此產生的費用由乙方承擔。

　　2。甲方應對其在施工現場的員工進行安全教育，并對其安全負責。甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。

　　六、其他

　　本協議未盡事宜，由雙方另行協商解決。本協議一式三份，甲方執兩份，乙方執一份，雙方簽字后生效。

　　甲方：_________（簽名）

　　乙方：_________（簽名）

　　_________年_________月_________日

挖掘機租賃合同5

　　本合同雙方當事人:

　　出租方單位名稱：

　　法定代表人：

　　常住地址：

　　聯系電話：

　　承租方單位名稱：

　　法定代表人:

　　常住地址：

　　聯系電話:

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》、《行政法》等有關法律規定，按照平等互利的原則,經過雙方協商，就乙方向甲方承租設備特簽訂本合同。

　　一、租賃內容：乙方因施工需要向甲方承租一臺日產小松120挖掘機，投入鄉三元__的土地田園化工程項目水碾壩進行施工作業。租用期間，租賃機械設備的所有權完全屬于甲方，乙方對租賃機械設備只有使用權，沒有所有權。乙方不能擅自將機械轉租給他人使用，更不能得將甲方機械設備轉讓、抵押、信托給第三者。乙方向甲方承諾：在租賃期限內，租賃機械設備只在本合同規定的作業地點施工。

　　二、租賃期限：

　　租賃期限暫定三個月，即從________年____月____日起至________年____月3____日止，承租期滿后，若乙方需繼續租用甲方機械，到時雙方另議簽訂延期合同。

　　三、租金結算方式及工作要求：

　　1、租賃機械設備租金按每月貳萬壹伍仟元計算，不足月的按日計算。

　　2、付款方式：每月租金應在當月月底前結清，乙方必須按時支付租金給甲方。

　　3、甲方保證租用機械設備每月給乙方正常使用224小時，，甲方每月應有兩天的時間保養機械設備。若甲方機械設備故障影響乙方施工不足28天，則甲方必須延期補足給乙方相應的天數。

　　4、由于天氣不好或乙方的原因而導致機械設備工作不足當月的使用時間，乙方應照常付給甲方滿月的租金，不能隨意扣甲方租金。

　　5、甲方負責向乙方提供機械設備操作機手12名，操作機手工資由甲方負責。

　　四、雙方責任：

　　1、甲方保證提供良好的租賃設備給乙方，每月甲方和乙方商量確定時間對機械設備進行維修和保養工作。

　　2、甲方租賃機械設備在工地施工中出現故障，操作機手和乙方負責人必須向甲方電話通知，由甲方派專修人員進行維修,維修費用由甲方自理。

　　3、乙方工程必須要有完善的審批手續，凡涉及到有關法律、法規和行政處罰等原因，造成甲方機械被扣或處罰等事，應由乙方負責處理和解押，并負責賠償甲方機械所超出乙方租賃期限的'租金。

　　4、租賃期間，乙方應加強安全生產，確保甲方機械設備安全及操作機手人身安全，乙方施工場地有危險的，乙方要督促機手注意安全，若乙方施工人員亂指揮造成甲方機械設備、機手出安全事故的，應由乙方負責賠償一切經濟損失。

　　5、乙方有責任向機手介紹工地情況，如工地埋有地下水管、電纜等，乙方施工人員不及時告知機手而造成經濟損失，應由乙方負責賠償。

　　6、租賃期間，乙方供給甲方機械設備合格燃油。斗齒和斗銷及其他機械附屬油的消耗、維修保養等費用由甲方負責。

　　7、乙方在租賃期間內，租賃機械設備的操作機手，乙方提供宿舍生活費。

　　8、租賃期間，乙方負責派專人看守機械設備。

　　五、機械設備操作機手責任：

　　租賃機械設備的操作機手必須要服從乙方施工人員指揮和工作安排，無工作時安排時，機手不得擅自離開工地回家。有事請假須安排好頂班人員并征得工地現場施工人員同意后方可離開。

　　六、合同爭議與終止：

　　1、本合同未盡事宜由雙方友好協商解決。如有爭議，雙方不能協商一致的，任何一方均可向施工所在地的人民提起訴訟。

　　2、本合同一式兩份，雙方各執一份，本合同自雙方法定代表人簽字之日起生效。合同期滿，租賃費用結算完畢后本合同自動廢止。

　　出租方簽字：

　　法定代表人：

　　開戶行:

　　承租方簽字:

　　法定代表人：

　　開戶行:

　　合同簽訂日期：

挖掘機租賃合同6

　　你上訴人：_________________(刑事案件被告人、刑事自訴案件自訴人、刑事附帶民事案件原告人或被告人)

　　(姓名、性別、出生年月日、民族、籍貫、職業或工作單位和職務、住址等基本情況)

　　被上訴人：_________________(刑事自訴案件自訴人或被告人、刑事附帶民事案件原告人或被告人，刑事公訴案件被告人提出上訴則不列被上訴人)

　　(姓名等基本情況)

　　上訴人因_______________一案，不服(高法1988年解釋上訴狀應寫明上訴人收到裁判文書的時間，宜寫在此處——華氏注)_______________人民法院__________年_____月_____日字第__________號刑事判決(或裁定)，現提出上訴。

　　上訴請求

　　(具體的'上訴請求)

　　上訴理由

　　(對一審判決或裁定不服的具體內容，闡明上訴的理由和法律依據)

此致

　　_________________人民法院

　　上訴人：_________________

　　代書人：_________________

　　_____年_____月_____日

挖掘機租賃合同7

　　出租方（甲方）：__________身份證號碼：______________________

　　承租方（乙方）：__________身份證號碼：______________________

　　根據《中華人民共和國合同法》之規定，甲乙雙方本著平等、互利、共同發展的原則，就乙方租用甲方設備事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、設備配置 甲方將_______________挖掘機設備一臺及管理人員一名，租賃給乙方用于 工地使用。

　　二、租賃期限 租賃時間自_________年______月_____日至_________年______月_____日，共_____個月，如超出艇期則按實際小時（_____元/小時）計收租金。若因乙方原因，租用時間不足一個月，甲方將按一個月收取租金，并且設備進退場所有費用均由乙方全部負責，租期未滿半年，進退場費用也需乙方負責。

　　三、租金計算及付方式

　　1、此設備按月計算租金，每月租金人民幣_____萬元整（￥__________）

　　2、從設備拖車當日起（即 ________年______月_____日）計收租賃租金，到乙方電話通知設備退場并全額付清租金及相關費用當日為合同截止日。從拖車當日收取一個月租金____萬元整（________）。后每隔 ____天結算一次，不得拖欠。如乙方逾期未付清租金，甲方每天將按所欠租金總額的 3收取滯納金。并有權停止設備的使用，設備停止期間乙方照付租金，直至乙方付清全額租金后方能使用該設備。

　　四、甲方職責和權利

　　1、挖掘出配備管理人員一名為乙方服務至合同期滿。

　　2、負責設備的維修、保養、看管。

　　3、甲方有權拒絕不符合挖掘難度要求的挖掘操作。

　　4、租賃期間，甲方的服務公限于租賃設備的操作，對乙方的工程質量，工程進度，工程材料不承擔任何連帶責任。

　　5、租賃期間，乙方無論因任何原因造成工期停頓，無論時間長短，甲方仍將按時向乙方計收租金。

　　五、乙方職責和權利

　　1、負責甲方設備的簽收與保管、遺失，損壞照價賠付。

　　2、負責設備燃油供應及費用，并保證烯油品質符合國家標準。

　　3、負責安排管理人員的食宿并承擔其費用。

　　4、甲方設備需維修時，乙方必須給甲方二天時間作為維修工時，若因甲方設備自身原因，超出二天保養。乙方有權扣除超出時間的相應租金。維修費在________元以下的.，由乙方支付。

　　5、如乙方違反國家相關法律法規及也他人糾紛造成甲方設備被扣押，由此造成甲方的損失，由乙方承擔。

　　六、其他約定

　　1、未經甲方同意，乙方不得以任何方式將甲方設備作為抵押轉租或轉運其他工地使用，由此造成的損失由乙方全部承擔。

　　2、若因乙方所提供的安全設備及防護力不強，或違章指揮造成的設備及操作人員的安全事故，則由乙方付全責。

　　3、在合同終止前，乙方必須提前____天電話告知甲方，以便雙方作好設備退場和租金結算工作，若因為乙方原因使甲方設備在合同終止當日未能及時退場，則視為乙方續租，甲方將計收租金直至設備離場之日為止。

　　4、挖掘機每月工作時間約定在____小時以內，如果超出約定時間 ，甲方則按超出時間（每小時 ________元）向乙方加收租金，每月不足________小時，按____小時計。

　　5、本合同未盡事宜，雙方協商解決，如有糾紛或協商未果，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟。 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。每份均具同等法律效力，雙方簽字蓋章之日生效。

　　甲方（簽章）：____________乙方（簽章）：____________

　　電話：____________________電話：____________________

　　_________年______月_____日_________年______月_____日

挖掘機租賃合同8

　　承租方：（簡稱甲方）_________

　　出租方：（簡稱乙方）_________

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確出租方以及承租方的.權利和義務，經雙方協商，簽定此合同。

　　一、甲方租用乙方臺，到甲方的工地使用，租用期個_________月，自_________年____月____日至_________年____月____日止，進場運輸費由甲方負責承擔。若租用期滿_________個月，出場運輸費由乙方自行承擔；若租用期不滿_________個月，則出場運輸費由甲方承擔。

　　二、甲方租用乙方機械，月租費為_________元（大寫：_________）在正常的情況下，乙方機械工作每月保底時間為_________小時，若因甲方施工組織不當、天氣變化、工程設計變更等原因造成乙方當月工作時間不足_________小時，甲方必須按全月租費付給乙方。若乙方機械當月工作時間超出_________小時，超出部分，甲方按每小時_________元付給乙方。

　　三、乙方機械每月維修，保養累計時間為叁天，每超出叁天，甲方將按每天_________小時，每小時_________元從乙方租費用中扣除。

　　四、乙方機手進場后必須服從甲方指揮，在施工期間，施工現場范圍內地上、地下公共設施及不明物，如有損壞均由甲方負責賠償。

　　五、乙方機械在施工過程中，如果工程場地出現險情，不能施工的，乙方有權拒絕施工，如甲方強行施工，造成事故和損失由甲方負責。

　　六、在租用期間，乙方機械的燃油（柴油）及機手食宿由甲方免費提供，維修保養及其它費用由乙方自行承擔。

　　七、付款方式___________________________。

　　八、本合同一式兩份，雙方各執一份，合同一經甲、乙雙方簽字起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

挖掘機租賃合同9

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　根據《中華人民共和國民法典》之規定，甲乙雙方本著平等、互利、共同發展的原則，就乙方租用甲方設備事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、設備配置

　　甲方將神鋼____________式挖掘機設備一臺及管理人員一名，租賃給乙方用于工地使用。

　　二、租賃期限租賃時間

　　自______年______月______日至______年______月曰，共個______月，如超出艇期則按實際小時(150___________元/小時)計收租金。若因乙方原因，租用時間不足一個______月，甲方將按一個______月收取租金，并且設備進退場所有費用均由乙方全部負責，租期未滿半______年，進退場費用也需乙方負責。

　　三、租金計算及付方式.

　　1、此設備按______月計算租金，每月租金人民幣叁萬___________元整(￥30000)

　　2、從設備拖車當______日起(即______年______月______日)計收租賃租金，到乙方電話通知設備退場并全額付清租金及相關費用當______日為合同截止______日。從拖車當______日收取一個______月租金叁萬___________元整(30000)。后每隔30天結算一次，不得拖欠。如乙方逾期未付清租金，甲方每天將按所欠租金總額的3收取滯納金。并有權停止設備的使用，設備停止期間乙方照付租金，直至乙方付清全額租金后方能使用該設備。

　　四、甲方職責和權利

　　1、挖掘出配備管理人員一名為乙方服務至合同期滿。

　　2、負責設備的維修、保養、看管。

　　3、甲方有權拒絕不符合挖掘難度要求的'挖掘操作。

　　4、租賃期間，甲方的服務公限于租賃設備的操作，對乙方的工程質量，工程進度，工程材料不承擔任何連帶責任。

　　5、租賃期間，乙方無論因任何原因造成工期停頓，無論時間長短，甲方仍將按時向乙方計收租金。

　　五、乙方職責和權利

　　1、負責甲方設備的簽收與保管、遺失，損壞照價賠付。

　　2、負責設備燃油供應及費用，并保證烯油品質符合國家標準。

　　3、負責安排管理人員的食宿并承擔其費用。

　　4、甲方設備需維修時，乙方必須給甲方二天時間作為維修工時，若因甲方設備自身原因，超出二天保養。乙方有權扣除超出時間的相應租金。維修費在_________元以下的，由乙方支付。

　　5、如乙方違反國家相關法律法規及也他人糾紛造成甲方設備被扣押，由此造成甲方的損失，由乙方承擔。

　　六、其他約定

　　1、未經甲方同意，乙方不得以任何方式將甲方設備作為抵押轉租或轉運其他工地使用，由此造成的損失由乙方全部承擔。

　　2、若因乙方所提供的安全設備及防護力不強，或違章指揮造成的設備及操作人員的安全事故，則由乙方付全責。

　　3、在合同終止前，乙方必須提前5天電話告知甲方，以便雙方作好設備退場和租金結算工作，若因為乙方原因使甲方設備在合同終止當______日未能及時退場，則視為乙方續租，甲方將計收租金直至設備離場之日為止。

　　4、挖掘機每月工作時間約定在240小時以內，如果超出約定時間，甲方則按超出時間(每小時________元)向乙方加收租金，每月不足240小時，按240小時計。

　　5、本合同未盡事宜，雙方協商解決，如有糾紛或協商未果，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。每份均具同等法律效力，雙方簽字蓋章之日生效。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　日期：___________________日期：___________________

挖掘機租賃合同10

　　出售方（以下簡稱甲方）_______身份證號碼:_______

　　購買方（以下簡稱乙方）_______身份證號碼:_______

　　甲、乙雙方經友好協商,

　　就甲方向乙方出售自有的小松pc200-7舊挖機一事達成以下協議:

　　一、甲方同意將自有的舊挖機(該編號為: )

　　出售給乙方,經乙方負責人及技術人員現看機試機后,以協定價格為為人民幣為_______元大寫_______萬元整，甲方負責惠州到的運輸費用。

　　二、甲方保證出售該挖機具有合法正當手續

　　（中華人民共和國海關進口貨物報關單編號,非偷盜無貸款行為,保證此挖機在出售前的債務與乙方沒有任何關聯。如甲方以前和他人或合伙人有經濟糾紛，產權問題將與乙方無關。如該挖機是甲方偷盜或來路不明的`，甲方將負全部法律責任。）

　　三、甲方在自己的場地上負責將該挖機安全裝上乙方的運輸車上。

　　保證乙方順利離開，乙方在一次性付清協定價后（收款以收款收據為準）,取得該挖機所有權,(由甲方自動轉給乙方) 。

　　四、為了雙方共同遵守特訂立此協議。

　　五、此協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽按手印后立即生效。

　　甲方姓名：_______乙方姓名：_______

　　電話：_______電話：_______

　　家庭住址: _______家庭住址:_______

　　甲方銀行收款帳號：_______

　　乙方銀行轉款帳號：_______

挖掘機租賃合同11

　　出租方：(以下簡稱甲方)

　　承租方：(以下簡稱乙方)

　　項目經理部住址：

　　法人住所地：

　　雙方本著平等互利、友好協商的原則，依據《中華人民共和國合同法》等相關法律的規定，就挖掘機租賃事宜達成如下合同，以共同遵守：

　　第一條租用設備概況

　　1.1設備名稱：

　　1.2規格型號：

　　1.3生產廠家：

　　1.4新舊程度(設備出廠年月)：

　　1.5設備所有人：

　　第二條租賃用途、地點及期限

　　2.1乙方租賃甲方的挖掘機用于項目的施工，工程地點在。

　　2.2租賃期限為月，該期限為預計期限，以實際工程需要為準。

　　第三條租賃費用

　　3.1租賃費單價：____元/月。

　　3.2乙方提供主油，甲方負責附屬油料。

　　3.3租賃設備的上、下場費用

　　3.4操作人員的工資及保險等相關費用由甲方承擔，乙方承擔甲方操作人員的`食宿。

　　3.5此租金含稅，由甲方開具有效稅務發票。

　　3.6租賃期間，如工程因業主原因停工、施工冬休或其他天氣等原因造成設備閑置，其閑置期間不計入租賃時間，乙方不向甲方支付租賃費用。

　　第四條結算和付款方式

　　4.1乙方按月付款，如業主撥付工程款不及時，可相應延期支付。

　　4.2乙方付款時甲方必須向乙方提供發票，否則乙方可以拒絕付款。

　　4.3乙方沒有按照合同約定進行付款，雙方約定乙方不用向甲方支付逾期付款違約金或利息。

　　第五條雙方的權利及義務

　　5.1甲方必須提供性能完好、安全裝置齊全的設備，每月必須保證28天能夠正常使用，并配備名操作人員，以滿足乙方施工需要。設備因故障造成每月停工三天以上乙方有權從租賃款中扣除相應租金。如故障嚴重，甲方應盡快修復或調換設備給乙方使用，由此發生的費用由甲方承擔。甲方若因車輛故障不能滿足乙方正常使用要求，乙方可終止合同。

　　5.2甲方提供的操作人員應當具備資格，并與甲方形成雇用關系或勞動合同關系，與乙方無關。甲方保證其指派到現場的操作人員聽從乙方的調度。

　　5.3租賃期間甲方負責設備的看護，如發生丟失，乙方不承擔任何責任和丟失期間的租賃費用。

　　5.4租賃期間甲方負責設備的看護，如發生丟失，乙方不承擔任何責任。

　　5.5租賃物在租賃期間，除非由于乙方責令甲方冒險作業外，在使用的過程中造成的一切損失由甲方承擔全部責任。

　　5.6乙方不得強迫甲方操作人員違章作業。

　　5.7乙方應當按照合同約定付款。

　　5.8租賃設備使用期間因設備所屬權問題與第三方引發的法律糾紛以及給乙方帶來的損失均由甲方負責，乙方概不負責。

　　第六條通知條款

　　6.1根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等必須用書面形式。

　　6.2各方通訊地址如下：

　　甲方：公司某某項目經理部

　　地址：

　　收件人：電話：

　　乙方：

　　地址：

　　收件人：電話：

　　第七條爭議的解決方式

　　因本合同引起、產生于本合同或與本合同有關的任何爭議應由雙方通過友好協商解決。如果協商無法解決，則由承租方法人住所地人民法院管轄。

　　第八條其他

　　8.1本合同一式四份，乙方三份，甲方一份。自簽訂之日起生效。

　　8.2其他約定

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

挖掘機租賃合同12

　　甲方（承租方）：_________

　　車型：_________（帶破碎頭）

　　乙方（作業方）：_________

　　租賃使用地點：_________

　　為了確保挖機在租賃過程中正常運行，經甲乙雙方就挖機租賃有關事宜進行協商，特簽本合同。

　　一、甲方的權利和義務

　　1、甲方承擔挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿，以及設備的保管。

　　2、甲方提供作業任務，對于巖石部分應作出相應的爆破，嚴禁硬性作業。

　　3、甲方負責挖機作業全面管理，合理制定施工計劃。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、提供挖機一臺，工作人員一名，確保車況正常，如因機械故障，月度內維修保養時間不得超出三天，若有超出甲方可按租金比例系數扣減乙方的實際誤工租金（月度工時達到時免扣），達不到工時按每小時150扣除。

　　2、乙方自理挖機的維修配件和付油開支，以及業務往返的差旅費用。

　　3、乙方應服從甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工過程中自身人為造成的安全責任。

　　三、租賃期間作業時間規定：

　　月度租賃作業工時為270小時，如因甲方原因或者無作業任務等，乙方作業工時不足270小時，乙方的租賃費不變：如作業工時超出小時以上的'部分，甲方按每小時130元的標準再支付乙方的超時作業款。計時方式為挖機電腦計時，月度到期之日開具完工單。

　　四、進退場費用規定

　　甲方租賃乙方挖機期限不足2個月的，進場費用由甲方承付，達到2個月的進出場費由乙方支付。

　　五、租金標準

　　合同宗旨為月度租賃，即每月（三十天）挖機的基本租賃使用費為33000元整。

　　六、租賃費用的支付

　　挖機自進場之日起每月租賃時間達到25天后一次性付清當月租金。

　　七、安全責任及設備保管

　　1、甲方必須提供安全的施工環境，正確指揮施工，如乙方覺得施工環境太差，工作難度太大，作業很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工，造成設備及人員傷亡，甲方全部承擔賠付。

　　2、如出現甲乙雙方事先沒有預測的事故發生，造成設備損壞和人員傷亡，由甲乙雙方共同協商處理。

　　3、屬乙方挖機手責任，造成設備損壞和人員傷亡有乙方承擔責任。

　　4、乙方責任人員必須聽從安排，積極、主動配合甲方責任人員的指揮，優質高效完成每天的工作，并遵守甲方的作用時間和規章制度。

　　八、綜上所訴，甲乙雙方互相遵守，確保施工正常進行。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　備注：以本合同為準，_________年_________月_________日的合同終止。

　　附：挖機租賃使用起點日期為：______年_________月_________日

　　挖機進場電腦工作起點時間為：______年_________月_________日

　　柴油油箱表格指數為：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　電話：_________

　　電話：_________

　　身份證號碼：_________

　　身份證號碼：_________

　　_________年_________月_________日

　　合同簽訂地：_________

挖掘機租賃合同13

　　出租方：___________

　　承租方：___________

　　根據《民法典》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

　　一、租賃設備概況

　　設備名稱：___________

　　規格型號：___________

　　數量：___________

　　租賃金額：___________

　　二、設備的所有權

　　本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權，沒有對設備的轉租權。

　　三、甲方的基本責任

　　1、甲乙雙方在乙方施工現場交接設備，提供技術型良好的設備。

　　2、乙方提供機手、提供食宿，工資由乙方支付。

　　四、結算方式及相關事宜

　　1、租賃期間：自________年____月____日開始計算租金。如有變動，雙方另行協商。

　　2、結算方式：設備租賃費按包月計算，每月元，因天氣造成停工，每月最低租金不低于元作每月滿30天以現金方式結算，月底結賬一次付清。甲方機械每月工作日保證在30天。

　　3、油料提供：乙方負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的油料費用。

　　4、設備維修保養：甲方機手做好設備的`維修保養工作，所付的維修費用、保養費用甲方自行解決。

　　5、設備因故障造成的停工每月累計不超過3天，若超出三天，則超出的部分以每天760計算扣除。甲方機械在進入乙方工地后，在機械正常情況下，乙方保證不了生產運轉，乙方照付給甲方機械租金。

　　6、雙方合作期間不得無故中途終止協議，如有特殊情況應提前一個月告知對方，雙方另行協商。

　　五、爭議的解決

　　有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據《民法典》及其他相關法律的有關條款友好協商解決。

　　六、本合同一式兩份，由甲、乙雙方各執一份。甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　簽訂日期：________年____月____日

挖掘機租賃合同14

　　甲方：____

　　乙方：____

　　根據甲方的施工需要，乙方應租用一臺挖掘機。甲乙雙方根據《合同法》及其他相關法律法規，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，訂立本合同。

　　一、租賃地點：

　　___________________

　　二、租賃時間：

　　三、租賃費及支付方式：

　　挖掘機每月租賃費為人民幣____元（大寫：_____________）。租金按月結算，退租不足一個月的按____日計算。

　　四、甲方的義務

　　1.甲方負責燃料并承擔費用。

　　2.甲方應為乙方司機提供免費住宿和現場機械保養。

　　3.甲方指揮人員不得違章指揮，危險區域要有專人指揮。如因甲方指揮失誤造成損失，費用由甲方承擔。

　　4.甲方不負責機械的出入境費用。

　　五、乙方的.義務

　　1.乙方應配備熟練司機并持有相關證書，甲方有權要求更換不合格司機。司機必須服從現場指揮人員的合理指揮，以滿足項目的需要。

　　2.乙方應負責機械維修、附件和輔助油的人工費以及燃油以外的其他費用。

　　3.乙方負責司機的工資、獎金及其他福利費用。

　　4.非甲方原因造成的司機和機械的安全由乙方負責。

　　六、乙方必須保證機器每月28天以上處于良好狀態，以滿足甲方的使用。如果甲方的施工受到機械故障的影響，乙方必須租用另一臺機器供甲方使用。

　　七、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。

　　八、本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效，經甲方退租及租金結算后自動失效。

　　甲方（公章）：_____________

　　乙方（公章）：_______________

　　法定代表人（簽名）：__________

　　日期：

挖掘機租賃合同15

　　甲方（租租方）

　　乙方（出借方）

　　為了確保挖機在租賃過程中正常運行，經甲乙雙方就挖機租賃有關事宜進行協商，特簽訂本合同。

　　一、甲方的權力和義務

　　一、甲方承擔挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿，以及設備的保管。

　　二、甲方提供作業任務，對于巖石部分應作出相應的爆破，嚴禁硬性作業。

　　三、甲方負責挖機作業全面管理，合理制定施工計劃。

　　二、乙方的權力和義務

　　一、提供挖機（型號： ）一臺，工作人員壹名，確保車況正常，如因機械故障，月度內維修保養時間不得超除三天，若有超出甲方可按租金比例系數扣減乙方的實際誤工租金（月度工時達到時免扣）

　　二、乙方自理挖機的維修配件和付油開支，以及業務往返的差旅費用。

　　三、乙方應服從甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工過程中自身人為造成的安全責任。

　　三、租賃期間作業時間規定：

　　月度租賃作業工時為8小時，如因甲方原因或者是無作業任務等，乙方作業工時不足8小時，乙方的租賃費不變：如作業工時超出小時以上的部分，甲方按每小時350元的標準再支付乙方的超時作業款。計時方式為挖機電腦計時，月度到期之日開具完工單。

　　四、進退場費用規定

　　甲方租賃乙方挖掘機期限不足2個月的，進場費用由甲方承付，達到2個月的'進出場費由甲乙雙方各付50%.

　　五、租金標準

　　合同宗旨為月度租賃，即每月（三十天）挖機的基本租賃使用費為 元整，超出小時，以外的超時款另外計算（乙方不提供稅票）

　　六、租賃費用的支付

　　挖機自進場之日起每月租賃時間達到25天后一次性付清當月租金。

　　七、安全責任及設備保管

　　一、甲方必須提供安全的施工環境，正確指揮施工，如乙方覺得施工環境太差，工作難度太大，作業很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工，造成設備及人員傷亡，甲方全部承擔賠償。

　　二、如出現甲乙雙方事先沒有預測的事故發生，造成設備損壞和人員傷亡，甲方承擔責任。

　　三、屬乙方挖機手責任，造成設備損失和人員傷亡由乙方承擔責任。

　　四、乙方責任人員必須聽從安排，積極、主動配合甲方責任人員的指揮，優質高效完成每天的工作，并遵守甲方的作業時間和規章制度。

　　五、挖機在租賃中如出現被盜或人為破壞甲方負責賠償。

　　八、綜上所述，甲、乙雙方互相遵守，確保施工正常進行。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　租 借 方： 出 租 方：

　　身份證號： 身份證號：

　　合同簽訂日期： 年 月 日

【挖掘機租賃合同】相關文章：

租賃挖掘機合同06-11

挖掘機租賃合同05-14

挖掘機租賃合同)03-30

挖掘機租賃合同06-16

挖掘機械租賃合同09-07

挖掘機租賃合同05-23

挖掘機的租賃合同03-07

租賃挖掘機合同02-16

挖掘機械租賃合同02-21

挖掘機租賃合同06-14