- 相關推薦
農戶屋頂光伏租賃合同（通用10篇）
隨著人們法律意識的加強，合同出現的次數越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的農戶屋頂光伏租賃合同，希望對大家有所幫助。
農戶屋頂光伏租賃合同 1
甲方：________
乙方：________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，為明確甲、乙雙方的權利、義務，經雙方在平等、自愿的基礎上，就________“10MW分布式太陽能光伏并網發電站項目”合作事宜協商，簽訂本協議。
________年，乙方租賃甲方屋頂12.61萬平方米建設“10MW分布式太陽能光伏并網發電站項目”（以下簡稱“項目”）為使項目盡快完工和順利通過驗收，甲、乙雙方經友好協商，達成如下一致條款：
一、項目建設所需資金：由乙方自籌解決。
二、由乙方負責項目融資、設計、施工、驗收、運營、維護、收益、處置，項目產權歸乙方所有。
三、屋頂租賃：經協商，乙方租用甲方屋頂建設項目，采用分塊發電，電站所產生的電能以用戶側并網，供甲方優先使用，甲方按照市場工業用電價格月結算費用、余電上網模式。租賃期限為___年，自___年___月___日起，至___年___月___日。租賃滿___年后，光伏電站歸甲方所有，其節能效益全部由甲方受益，具體操作如下：
1、甲方固定租賃費用：自光伏電站驗收投入運行之日起________年內，按照1元/平方/月×實際租賃面積，每月一結算。
2、乙方發電收益計算公式為：電價×光伏電站發電甲方用量-固定租賃費+光伏余電上網電價×余電上網電量，甲方用電電價按照當地電網工業用電峰段價格確定。
四、各方責任：
1、甲方責任：
（1）積極配合乙方完成項目驗收所需工作；
（2）保證優先使用項目運行后所發電力，按月支付電費給乙方；
（3）在項目建設和電站運營過程中，為加快項目進度，提高效率，全力配合乙方工作，提供便利；
（4）在項目運行期內，確保電站不被人為破壞、受損或盜竊。如果上述情況發生，將承擔維修職責或費用；
（5）全面配合乙方申請國家各級政府的政策支持。
2、乙方責任：
（1）負責項目建設所需資金的籌集；
（2）負責項目設計、施工、驗收和維護；
（3）每月根據甲方所支付的電費，開具普通發票給甲方；
（4）屋面電站維護以及因屋面電站原因導致的建筑物屋面防水維護：在產權轉移前由乙方負責并承擔相關費用；產權轉移后由甲方負責并承擔相關費用。
五、電站產權轉移
乙方有權將電站轉移給第三方，甲方有優先購買權。電站轉移給第三方后，本合同下乙方權力和義務由第三方承擔。
六、違約責任：
1、甲方未按合同約定支付光伏電站月電費，逾期每天應支付所欠款項10%作為違約金支付給乙方。（注：甲方支付電費時間為乙方發票到達甲方2日內付清）
2、若電站運行未滿________年需要拆除，如屬乙方原因，乙方應承擔屋面電站拆除和屋面恢復的全部費用以及給甲方造成的直接損失；如屬甲方原因，甲方應按未滿________年部分的'電費收入賠償乙方損失，損失額的計算公式為：電站拆除上一年度乙方發電收益分成×（20-已運行年數）
3、任意單方面違背上述協議條款，按有關法律追究違約責任，并賠償對方的一切經濟損失。
七、爭議的解決辦法：協商或訴訟。訴訟由甲方所在地的人民法院裁決。
八、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方（蓋章）：________
乙方（蓋章）：________
代表人簽字：________
代表人簽字：________
簽約時間：___年___月___日
簽約時間：___年___月___日
農戶屋頂光伏租賃合同 2
甲方：________
乙方：________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規和政策規定，甲、乙雙方本著自愿原則，經過充分協商，在平等互利的基礎上，就乙方租賃甲方廠房屋頂安裝太陽能光伏電站相關事宜達成如下協議：
一、廠房屋頂基本情況
甲方將其擁有位于的廠房屋頂租賃給乙方用于安裝太陽能電站，廠房屋總面積________平方米（廠房屋頂實際面積以丈量為準）。
二、廠房屋頂租期限
1、廠房屋頂租賃期限自___年___月___日起，至___年___月___日止，租賃期______年。
2、租賃期間，屋頂使用權歸乙方所有。租賃期滿，甲方有權收回所有屋頂，乙方應如期歸還，乙方如需要繼續承租，應于租賃期滿前三個月提出書面要求，經甲方同意后重新簽訂租賃合同。
三、租金及相關費用支付方式
1、乙方以電費優惠作為使用甲方屋頂租金。甲、乙雙方約定，乙方租賃甲方廠房屋頂安裝光伏電站，電站并網發電后，乙方承諾，對甲方實施電價優惠，甲方購買乙方太陽能電站電力每千瓦時電費比電力公司當時的電價優惠15%。具體電費支付方式，甲、乙雙方另行協議約定。
2、租賃期間，乙方使用該廠房屋頂發生的所有水、電及維護費用由乙方承擔。
四、廠房使用要求及維護責任
1、租賃期間，乙方應合理使用并愛護該廠房及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用，導致廠房屋頂及其附屬設施損壞或發生故障的，由乙方負責維修。
2、租賃期間，乙方需裝修或增設附屬設施和設備的，應事先征得甲方的`同意，按規定須向有關部門審批的，則還應由甲方報請有關部門批準后，方可執行。
五、廠房轉租和歸還
1、乙方在租賃期間，如將廠房屋頂轉租給第三方，須事先征得甲方的書面同意，擅自中途轉租、轉讓，甲方有權利終止本租賃協議。
2、租賃期滿后，該廠房屋頂歸還時，應當符合正常使用狀態。
六、租賃期間其他有關約定
1、租賃期間，甲、乙雙方都應遵守國家的法律法規，不得利用廠房租賃進行非法活動。
2、租賃期間，甲方有權督促并協助乙方做好消防、安全、衛生工作。
3、租賃期間，廠房因不可抗拒的原因和市政動遷造成本合同無法履行，雙方互不承擔責任。
4、租賃期間，乙方可根據自己的經營特點進行裝修，但原則上不得破壞原房結構，裝修費用由乙方自負，租賃期滿后如乙方不再承擔，甲方也不作任何補償。
5、租賃期間，乙方應及時支付房租及其他應支付的一切費用，如拖欠不付滿一個月，甲方有權增收5%滯納金，并有權終止租賃協議。
6、租賃期滿后，甲方如繼續出租該房時，乙方享有優先權；如期滿后不再出租，乙方應如期搬遷，否則由此造成一切損失和后果，都由乙方承擔。
七、其他條款
1、租賃期間，如甲方提前終止合同而違約，甲方應一次性賠償乙方20萬元。租賃期間，如乙方提前退租而違約，乙方應一次性賠償甲方20萬元。
2、租賃期間，如因產權證問題而影響乙方正常經營而造成的損失，由甲方負一切責任給予賠償。
3、甲方協助乙方辦理項目的相關材料及手續，其費用由乙方承擔。
4、租賃合同簽訂后，如企業名稱變更，可由甲乙雙方蓋章簽字確認，原租賃合同條款不變，繼續執行到合同期滿。
八、合同的變更和解除
1、本合同一經簽訂，即具有法律約束力，任何單位和個人不得隨意變更和解除。
2、在合同履行期間，甲、乙雙方不能因機構變更、人事變動或其他原因而無故終止合同。如因不可抗拒力致使難以履行合同時，本合同可以變更或刪除。
3、本合同期滿，乙方在同等條件下享有優先承租權，如果乙方由此需要，甲方應當優先與乙方續簽合同。
八、發生爭議，甲乙雙方本著互諒互讓原則協商解決，協商不成的，可向當地人民法院提起訴訟。
九、本合同未盡事宜
可由甲乙雙方約定后作為補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份。
甲方：______乙方：______
日期：______日期：______
農戶屋頂光伏租賃合同 3
出租方：____________（以下簡稱“甲方”）
承租方：____________（以下簡稱“乙方”）
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確設備租費雙方的權利和義務，經雙方協商，特訂立本合同，以便共同遵守：
第一條 設備名稱、型號、規格及數量
____________。
第二條 租賃期限
合同期滿如需要繼續租用，應在本合同期滿前3日內，重新簽訂合同或辦理續租手續，否則出租方有權將設備另行安排。租賃期間本設備的租賃由出租方配備操作人員。負責設備的操作和維護保養工作。
第三條 租賃價格計費時間及租費的簽認
1、租賃計費
設備租賃日期從共______月______日。每月租金______元（大寫：______ ）。不足整月部分按每日______計算，每日租賃費 元（大寫：______ ），不足12小時按l天計算租賃費。甲方如需24小時運轉，每天應有1—2小時檢查保養時間。連續運行15-30天，應進行一次例行保養，每次不超過6小時（市內）。設備租賃期間，因承租方原因或自然原因造成的設備停工，也計入使用累計天數，按正常使用收費。
2、本合同所產生的一切費用均為稅后價格，若承租方需出租方提供稅票，需要提供合同總金額______%的稅費______元。
3、若承租方要求租賃期間零故障率，需要租賃方增加供備用機器，另外收費。
4、費用明細
5、設備租用期間，若乙方因故提前解除本合同，應提前2天發出通知，出租方接到通知并認可的退租日期為本次的計費結束時間。
第四條 付款方式
1、設備發運之前，承租方須先預付給出租方總租金額的______%（大寫：______元整）作為定金，若乙方違約，定金不退。
2、租期不足一個月的，設備運輸到乙方指定地點，調試正常運轉，乙方應立即支付租賃總費用的50%，剩余部分在租賃結束后一次性結清，否則甲方有權不予開機。若租用時間若超過一個月，按月度支付租金，每次支付須提前五日預付下一個月租費。
第五條 雙方義務和責任
1、出租方的.義務和責任
1-1密切配合承租方的施工生產，滿足承租方施工要求。服從承租方施工人員的施工安排，但有權拒絕承租方的違章指揮。
1-2負責配備設備操作，維護人員，負責設備的操作，日常維護保養和故障的處理，確保設備技術狀態完好。用時設備發生故障，乙方積極派員搶修。解決不了的故障，乙方負責在最短時間內換機，但不承擔檢修停機給甲方所造成的直接或間接損失。因換機停機超過4個小時以上的，扣除當日租金的20%，停機12個小時扣除租金的50%，停機24小時，扣除當日租金。
2、承租方的義務和責任
2-1負責工作期間租賃設備和操作司機的安全，嚴禁違章指揮，如違章指揮造成機械化和人員的損傷，承租方承擔一切責任損失。（出租方不配備操作工）
2-2免費提供出租方操作司機的食宿，提供合格的燃油及潤滑油。
第六條 違約責任
1、未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金20%的違約金。
2、承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時，出租方有權采取收回租賃設備，并要求承租方賠償出租方的一切損失。
甲方：______
乙方：______
日期：______
農戶屋頂光伏租賃合同 4
甲方(委托人)：_________________
乙方(居間人)：_________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣 萬元，大寫：________萬元)。
2、居間報酬結算方式：________居間報酬總金額為人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的.第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬后，次日將報酬總額中的萬(大寫：________元整)以現金形式支付予居間人；其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的.方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至___ 年 __月__ 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。
甲方：________
乙方：________
日期：________
農戶屋頂光伏租賃合同 5
甲方：________
乙方：________
根據中華人民共和國合同法及相關法律法規規定，經甲、乙雙方友好協商一致，就乙方屋頂廣告牌的租賃達成如下協議：
第一條房屋基本情況
甲方房屋屋頂(以下簡稱該房屋)坐落于________。
第二條房屋用途
該房屋用途為建設戶外廣告牌。除雙方另有約定外，乙方不得任意改變房屋用途。
第三條租賃期限
租賃期限自________年_____月_____日至_______年_____月_____日止。
第四條租金、押金及付款方式
按年度繳納租金，在每周年開始的一個月內由乙方向甲方繳納租金。該房屋屋頂第一年年租金為：________元整；第二年至第五年每年租金為：________元整；第六年至第十年年租金如遇到國家有關政策調整，則按新政策規定調整租金標準，上下浮動不超過年租金的20%。
乙方繳納甲方押金________元整，乙方在支付甲方第一筆款項時，將押金繳納給甲方。合作結束時退還押金。
第五條交付房屋期限
甲方應于本合同生效之日起，將該房屋屋頂交付給乙方。
第六條甲方對房屋產權的承諾
甲方保證擁有房屋屋頂產權及使用權，提供相應證明。在交易時該房屋屋頂沒有產權糾紛；除補充協議另有約定外，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交付房屋屋頂前辦妥。
第七條維修養護責任
正常的房屋屋頂大修理費用由甲方承擔；日常的廣告牌及固定廣告牌的附件維修費用由乙承擔。因廣告牌脫落造成的一切損失由乙方承擔。
第八條關于房屋租賃期間的有關費用
在房屋屋頂租賃期間，因廣告牌所裝的射燈及三面翻所用的.電機費用由乙方按月支付給甲方。電表安裝費用由乙方支付。
第九條租賃期滿
1、租賃期滿后，如乙方要求繼續租賃，甲方則優先同意繼續租賃；
2、租賃期滿后，如乙方不續租，則乙方負責對廣告牌及相關附件的拆除工作。
第十條違約責任
租賃期間雙方必須信守合同，任何一方違反本合同的`規定，視為違約。
因不可抗力原因導致該房屋屋頂毀損和造成損失的，雙方互不承擔責任。
第十一條合同附件
本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十二條爭議解決辦法
本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方可向人民法院起訴。
第十三條其他約定
第十四條合同生效時間
本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
甲方：________
乙方：________
日期：________
農戶屋頂光伏租賃合同 6
合同編號：__________
甲方（出租方）：_____________
地址：__________________________
聯系電話：____________________
乙方（承租方）：_____________
地址：__________________________
聯系電話：____________________
鑒于甲方擁有位于__________________（詳細地址）的屋頂使用權，且同意將該屋頂出租給乙方用于安裝并運營光伏發電系統；乙方作為專業從事光伏發電的企業，有意承租該屋頂進行光伏發電項目的建設與運營。雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的`規定，經友好協商，達成如下協議：
一、租賃物及用途
甲方同意將其合法擁有的位于__________________（詳細地址）的屋頂（面積約為____平方米，具體以雙方現場確認為準），出租給乙方用于安裝并運營光伏發電系統。
乙方承諾，僅將租賃屋頂用于光伏發電項目的建設、運營及維護，不得擅自改變用途或轉租給第三方。
二、租賃期限
租賃期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共計____年。
租賃期滿，乙方有權根據雙方協商情況續租或拆除光伏發電系統并恢復原狀。
三、租金及支付方式
租金標準為每年人民幣____元（大寫：），共計____年租金為人民幣____元（大寫：）。
租金支付方式為：____（如：一次性支付/按年支付/按季度支付等），首期租金于本合同簽訂后____日內支付，后續租金于每期開始前____日內支付至甲方指定賬戶。
四、雙方權利與義務
（此處可根據實際情況詳細列出雙方的具體權利與義務，如維護責任、保險要求、違約責任等）
五、合同變更與解除
本合同一經簽訂，非經雙方協商一致并簽訂書面協議，任何一方不得擅自變更或解除。
因不可抗力因素導致合同無法繼續履行的，雙方可協商解決合同解除事宜。
六、違約責任
雙方應嚴格履行本合同各項條款，任何一方違反本合同約定，均應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償對方因此遭受的`直接經濟損失等。
七、爭議解決
因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成時，任何一方可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、其他
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
甲方（簽字/蓋章）：_________ 日期：____年____月____日
乙方（簽字/蓋章）：_________ 日期：____年____月____日
農戶屋頂光伏租賃合同 7
合同編號：__________
甲方（出租方）信息：
名稱：_____________
法定代表人/負責人：_____________
地址：__________________________
聯系電話：____________________
乙方（承租方）信息：
名稱：_____________
法定代表人/負責人：_____________
地址：__________________________
聯系電話：____________________
鑒于甲方合法擁有并有權出租位于__________________（詳細地址）的屋頂，乙方擬在該屋頂上安裝并運營光伏發電系統，雙方經平等協商，達成如下協議：
一、租賃物及用途
租賃物為甲方屋頂，位于__________________，面積約為____平方米。
乙方租賃該屋頂用于光伏發電項目的.建設、運營及維護。
二、租賃期限與續租
租賃期限：自____年____月____日至____年____月____日。
租賃期滿，乙方享有優先續租權，續租條件雙方另行協商確定。
三、租金及支付方式
租金總額為人民幣____元（大寫：________________），支付方式為__（具體說明）。
支付時間：____（如：合同簽訂后____日內支付首期租金，后續租金按____支付）。
四、雙方權利與義務
（具體條款根據雙方協商結果填寫）
五、違約責任
雙方應嚴格遵守合同條款，違約方需承擔違約責任，包括但不限于賠償對方損失等。
六、爭議解決
因本合同引起的`或與本合同有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成時，提交____（具體仲裁機構或法院）處理。
七、合同生效及其他
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，具有同等法律效力。
甲方（簽字/蓋章）：_________ 日期：____年____月____日
乙方（簽字/蓋章）：_________ 日期：____年____月____日
農戶屋頂光伏租賃合同 8
合同編號：______
甲方（出租方）：_____________
地址：________________________
法定代表人/負責人：__________
聯系電話：____________________
乙方（承租方）：_____________
地址：________________________
法定代表人/負責人：__________
聯系電話：____________________
鑒于甲方擁有位于_____________（詳細地址）的.屋頂使用權，且同意將該屋頂出租給乙方用于安裝并運營光伏發電系統；乙方具備安裝、運營光伏發電系統的合法資質及條件，雙方經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，達成如下協議：
一、租賃物及用途
甲方同意將位于_____________（詳細地址）的屋頂，面積約_________平方米，出租給乙方用于安裝并運營光伏發電系統。
乙方承諾僅將租賃屋頂用于光伏發電項目的`建設、運營及維護，不得擅自改變用途或轉租給第三方。
二、租賃期限
租賃期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共計____年。
租賃期滿，如雙方未提出異議并繼續履行本合同，則本合同自動續期____年，以此類推。
三、租金及支付方式
租金標準為每年人民幣_________元（大寫：_________________），或按實際發電量每度____元計算（二選一）。
租金支付方式：乙方應于每年____月____日前向甲方支付當年租金，通過銀行轉賬方式支付至甲方指定賬戶（賬戶信息：__________）。
四、雙方權利與義務
1、___________________________________________________________________________________
2、___________________________________________________________________________________
五、違約責任
任何一方違反本合同約定，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的一切損失。
如乙方逾期支付租金超過____日，甲方有權解除合同并要求乙方支付滯納金。
六、爭議解決
雙方因執行本合同發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成時，可提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
七、其他
本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：__________ 乙方（蓋章）：__________
法定代表人/負責人（簽字）：____ 法定代表人/負責人（簽字）：____
日期：____年____月____日
農戶屋頂光伏租賃合同 9
合同編號：______
甲方（出租方）信息：
名稱：_____________
地址：_____________
法定代表人/負責人：__________
聯系電話：_____________
乙方（承租方）信息：
名稱：_____________
地址：_____________
法定代表人/負責人：__________
聯系電話：_____________
鑒于甲方合法擁有并有權出租位于_____________（詳細地址）的屋頂，乙方有意承租該屋頂用于光伏發電項目的建設與運營，雙方依據相關法律法規，達成如下協議：
一、租賃標的物
甲方將上述地址的屋頂，具體范圍及界限以附件圖紙為準，出租給乙方用于光伏發電。
二、租賃期限與起始日
租賃期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、租金與支付方式
租金總額為人民幣_________元（大寫：_________________），或采用發電量比例分成的方式（具體比例待議）。
支付方式：___（如按年支付、季度支付等），乙方應于每（時間周期）的`首日支付當期租金至甲方指定賬戶。
四、雙方權利與義務
1、_____________________
2、_____________________
五、合同變更與解除
合同期內，雙方協商一致可變更或解除本合同。
符合法定或約定解除條件的.，一方有權通知對方解除合同。
六、違約責任
雙方應嚴格履行本合同，違約方應賠償守約方因此遭受的損失。
七、爭議解決
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成時，提交_________（具體仲裁機構或法院）解決。
八、其他
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：__________ 乙方（蓋章）：__________
法定代表人/負責人（簽字）：____ 法定代表人/負責人（簽字）：____
日期：____年____月____日
農戶屋頂光伏租賃合同 10
合同編號：__________
甲方（出租方）信息：
名稱：__________________
法定代表人/負責人：__________
地址：__________________
聯系電話：________________
乙方（承租方）信息：
名稱：__________________
法定代表人/負責人：__________
地址：__________________
聯系電話：________________
鑒于：
甲方合法擁有位于__________________（詳細地址）的屋頂使用權，乙方因建設分布式光伏發電項目需要租賃該屋頂。雙方經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，達成如下協議：
一、租賃物及用途
甲方同意將其擁有的位于__________________的屋頂（以下簡稱“租賃屋頂”）出租給乙方，用于安裝和運營分布式光伏發電系統。
二、租賃期限
2. 租賃期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共計____年。
三、租金及支付方式
3. 租金為每年人民幣____元（大寫：________________），支付方式為__（如：年付/季付/月付），支付時間為每年/季/月的____日前。
四、雙方權利與義務
4.1 甲方權利與義務：
保證租賃屋頂的合法性和無爭議性。
協助乙方辦理光伏發電項目所需的相關手續。
不得擅自干涉乙方在租賃屋頂上的正常運營活動。
4.2 乙方權利與義務：
按照合同約定支付租金。
負責光伏發電系統的'設計、安裝、運維及安全管理工作。
保證光伏發電系統的運行不對甲方及其他第三方造成損害。
五、合同變更與解除
5. 雙方協商一致，可以變更或解除本合同。
六、違約責任
6. 任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。
七、爭議解決
7. 因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成時，可提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、其他
8. 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（簽字/蓋章）：__________ 日期：____年____月____日
乙方（簽字/蓋章）：__________ 日期：____年____月____日
【農戶屋頂光伏租賃合同】相關文章：
光伏發電屋頂租賃合同03-31
光伏發電屋頂租賃合同范本（通用10篇）07-20
屋頂光伏委托租賃協議書范本（精選5篇）06-03
屋頂光伏發電安裝合同范本（精選5篇）02-21
光伏發電房屋租賃合同04-07
商業光伏發電租賃合同08-26
光伏施工合同06-27
光伏發電施工合同11-24
光伏電站施工合同04-16