關于維修合同范文集錦8篇
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的使用頻率呈上升趨勢，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家收集的維修合同8篇，歡迎大家分享。
維修合同 篇1
委托方（甲方）：_________
服務方（乙方）：_________
經雙方協商，實業有限公司（以下簡稱甲方）委托（以下簡稱乙方）維護甲方花苑酒店的配電室設備和樓內電氣設備。協議內容如下：
一、職責劃分：
1、甲方負責花苑酒店的配電設備的正常使用和現場電氣設備可靠使用，確保運行設備不超負荷運行，從而延長設備運行周期。
2、甲方專業人員對乙方在花苑酒店配電室裝置的配電設備的正常操作運行和現場電氣設備維護工作專業部門負責人有生產指揮權。
3、甲方負責對電氣設備日常的管理、協調處理檢維修中與生產相關的事宜，積極配合乙方做好維護工作。
4、甲乙雙方領導應就較重要工作進行及時溝通。
5、甲方應盡量提供正常維護所需的必要資料、圖紙等，且資料、圖紙是竣工資料及正在使用的。
6、乙方應嚴格遵守甲方現行的各種規章制度。
7、乙方在工作范圍內應嚴格服從甲方有關職能部門的工作安排，切實為生產裝置保駕護航。
8、乙方負責甲方花苑酒店運營及生產過程中的電氣設備正常維護和檢修。9、乙方應確保所維護的電氣設備的完好率達到花苑酒店配電裝置規定的要求，且不低于中石油裝置的維護要求。
10、乙方應配合甲方做好貫標認證工作，根據甲方的進度要求按時完成相應的工作。
12、乙方維護人員必須每日定時進行巡檢，并做好巡檢記錄。
13、乙方應做到主要設備搶修不過夜，一般問題不過天，特殊情況協商解決。甲方需要乙方進行搶修時，乙方在接到通知后半小時內趕到現場并開始工作。乙方確保所維護設備的安全平穩長周期運行。
14、乙方負責建立電氣設備檔案，整理積累和保管各種基礎資料，報甲方處備案，維護所需的各種資料說明書，甲方應盡量提供，如不能提供，應由雙方協商解決。
15、維護中所需要的常規工具由乙方自行解決，隨機帶來的專用設備應由甲方提供。
16、乙方應根據甲方花苑酒店經營運行安排，合理安排檢修，對到檢修周期，但因裝置長期運行沒有檢修機會而且必須檢修的的電氣設備，甲方應為乙方提供檢修條件，乙方應在最短時間內完成檢修，如因甲方不能停工造成的損失由甲方承擔，但排除以下情況：
①對二個月內即將到維修周期的主要電氣設備，如遇裝置停工機會，應提前安排檢修而乙方未安排的。
②對已檢修的電氣設備運行不超過其1/3檢修周期的。
二、雙方權利：
1、甲方有現場指揮作業的權利，乙方應積極予以配合。
2、甲方對電氣設備維護質量有檢查評定的權利，甲方可不定期對乙方維護人員進行測評，對連續測評最后一名人員可要求乙方更換人員。
3、未經甲方安排的電氣技措項目施工，甲方有權不予結算。
4、甲方負責提供安全的作業環境，并辦理有關手續（如火票等相關手續）。
5、乙方負責審核管理配電室工作的第一、二種工作票等，對電氣專業的施工隊伍進配電室施工，由施工單位開具第一、二種工作票，乙方審核并配合操作等，對非專業的隊伍在配電室施工作業，由乙方辦理相關手續并提出施工要求，同時進行監護。
6、乙方有向甲方上報電氣設備大修改造項目建議的權利和義務。
7、乙方在維護時，對使用不正常、有故障的電氣設備有權提出電氣改造項目的建議權，并進行換型和選型，報甲方項目生產管理部及甲方相關職能部門批準。
8、乙方有權拒絕設計不合理未完工的技改技措項目電氣設備的維護工作。
9、方有權拒絕違章操作，有權拒絕在不符合安全施工規范條件下作業，保證人員和設備的安全。
10、乙方有義務根據設備運行周期，提前提供更換配件的型號，并報甲方及時審批和采購。
三、維護范圍：
根據<石油化工設備維護檢修規程中石化（1992）生字69號電氣分冊>和電氣設備維護檢修相關文件的要求進行維護檢修，除變壓器的大修及電氣預防性試驗外，干式變壓器、事故發電機、高低壓配電柜（含保護器）、直流電源柜為維護范圍，具體工作內容為：
�、俑鶕追巾椖抗こ坦芾聿炕蛳嚓P職能部門的要求，對所管轄范圍內的電氣設備的故障處理、搶修等負責。
②負責所管轄范圍內的電氣設備和照明裝置的維護檢修。
③負責配電室及配電間的管理、維護工作。
�、芘潆姳P、現場配電箱和配電室和變壓器的衛生清掃及檢查巡檢。
�、輽z查測量直流電源及蓄電池電壓、電流和溫度是否正常，定期進行充電活化。
�、挢撠熝b置配電的停送電操作。
�、哓撠熾姎庠O備運行的日常倒閘操作。
�、嘭撠熍潆娛抑绷髌�。
⑨乙方應在每個月底派專業領導與甲方項
目生產管理部及甲方相關職能部門一起對維護質量進行檢查，對存在的問題乙方應在下月10日前進行整改。
四、維護檢修考核要求：
�。�1）乙方負責認真對甲方的電氣設備進行維護，每天進行巡回檢查，做到疑點不放過，設備缺陷不漏掉，及時查找出故障和設備隱患，同時了解所管轄范圍內的電氣運行狀態，并做好巡檢記錄，記錄每季度末交甲方項目生產管理部或甲方相關職能部門，沒有做到每一項次扣一分。對甲方提出的問題未及時整改，甲方可加倍考核。
�。�2）乙方保證甲方電氣設備完好率達98以上，發現隱患及時處理，不推、不拖，一般問題處理不過天，重要設備、主要設備故障處理不過夜，特殊情況由雙方協商解決，乙方在接到通知后半小時內趕到現場并開始工作。乙方確保所維護設備的安全平穩長周期運行，沒有做到每一項次扣一分。
（3）乙方人員在工作中應遵守法律法規和甲方有關規章制度，嚴禁違章操作，拒絕違章指揮，檢修中作到文明施工，保證工完料盡場地清，沒有做到每一項次扣二分。
（4）乙方人員在接到操作命令或發生事故時，應迅速組織進行操作或對事故進行處理，同時作好相應記錄，沒有做到每一項次扣一分。
（5）對于日常停送電操作，乙方人員必須根據裝置檢修作業票的要求進行停送電操作，并記錄停送電時間、原因及操作人，以保證停送電的正確性，沒有做到每一項次扣一分。
�。�6）由乙方派專人維護天虹花苑酒店的電氣設備（名單報甲方處），并保證定時巡檢，隨時聯系到乙方維護人員；維護人員必須能獨立頂崗，能夠處理一般性故障，沒有做到每一項次扣一分。
�。�7）乙方在工作范圍內應嚴格服從甲方花苑酒店主樓職能管理部門工作安排，切實為裝置保駕護航，沒有做到每一項次扣一分。
�。�8）乙方應配合甲方做好貫標認證工作，根據甲方的進度要求按時完成相應的工作，沒有做到每一項次扣一分。
（9）乙方維護人員必須每日定時進行巡檢，并按甲方規定做好巡檢記錄，沒有做到每一項次扣一分。
�。�10）乙方未按要求時間到崗和裝置故障未排除前，隨意停止故障的排除工作，沒有做到每一項次扣一至五分。
�。�11）由于乙方維護問題造成甲方的生產受到嚴重影響，視情況一次可扣乙方10—70分。
�。�12）乙方維護人員應持證上崗，并佩帶標志，沒有做到每一項次扣一分。
（13）乙方未根據現場情況，及時提前以書面形式向甲方項目生產管理部或甲方相關職能部門提出配件采購計劃、檢修計劃，甲方有權對乙方每缺一項扣一分，如影響正常運營，甲方可按影響大小加倍考核。
�。�14）乙方將運行檢修記錄每季度維護打分后，交甲方保管，
五、驗收標準和方式：
1、質量標準（具體質量標準如下）：
�、僦惺�92年版<石油化工設備維護檢修規程>。
�、谟嘘P國家標準及行業標準。
2、驗收方式：
根據雙方協商確定的技術服務要求、現場設備的運行情況和維護方的服務質量，每月由甲方單位負責人根據甲方考核制度的要求對乙方的維護水平進行評分，根據當月評分結果對維護方進行考核。
六、報酬及其支付方式：
1、報酬：
每年雙方根據所維護的設備確定月維護費用為￥18，190、0xxxx，全年維護費用為￥218，280、0xxxx，以上價格是不含稅價。技術更新、技術改造等技措項目，費用另行結算。
2、支付方式：
�、倬S護費每季度結算一次，本季度維護檢修費在下月10日內進行結算，甲方生產管理部對每月的維護打分有審核權，甲方結算室根據生產管理部審核的乙方每月考核得分數的百分比給予結算維護費。
�、趯S護工作中所正常消耗的電氣指示燈、各種控制保險等消耗材料，每件在10xxxx/每件以下的，由乙方自行承擔費用，10xxxx/每件以上的電氣元件或備件的更換須經甲方項目生產管理部或甲方相關職能部門同意（費用由甲方承擔），同時舊電氣元件或備件交甲方處。
③結算維護費時，乙方必須出具甲方項目生產管理部或甲方相關職能部門工作完成情況考核證明書，由甲方項目生產管理部或甲方相關職能部門簽字認可，到甲方財務資產部辦理。
④電氣設備的電氣預防性試驗，根據甲方生產管理部每月的檢維修計劃按規定程序進行施工，無計劃不得施工。
⑤電氣設備檢修所涉及的機械臺班費用，由甲方承擔。
七、違約責任：
1、甲方沒有按本合同條款約定時間進行及時結算，按協議價款5支付違約金；甲方沒有執行本合同約定相關條款，乙方有權中止本合同的執行。
2、乙方未按甲方要求進行維護，甲方按本合同中維護檢修考核要求及時考核。
八、其它：
1、本協議是雙方就電氣設備日常維護檢修工程的年度協議，有效期限為：
____年____月____日至____年____月____日。
2、本協議任何一方要求另一方提供額外服務，雙方協商確定具體條款。
3、發生不可抗力及未盡事宜時，雙方通過××協商決定。
4、本協議一式六份，甲乙方雙方各執三份，雙方簽字或蓋章后生效。
5、解決糾紛爭議辦法：雙方協商解決，協商不成由合同簽約地人民法院裁決。
甲方（蓋章）：
甲方法定代表人：_________
甲方委托代理人：_________
聯系電話：_________
乙方（蓋章）：_________
甲方法定代表人：_________
甲方委托代理人：_________
聯系電話：__________________白天電話：__________________
夜間電話：__________________
簽訂日期：_________年_________月_________日
簽定地點：_________
維修合同 篇2
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的'后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同 篇3
甲方:
乙方:
甲方因原有學生宿舍年久失修，不能發揮正常使用功能，甚至存在安全隱患，現需全面維修，乙方自愿承包甲方維修工程，為確保維修項目的質量，經甲乙雙方協商，一致達成如下協議。
一、承包工程概況
1、工程內容：
2、工程地點：
二、雙方職責
1、甲方職責：
①、開工前，接通施工現場水源、電源和運輸道路，負責水電費用。
�、�、按合同保證維修資金。
2、乙方負責事宜：
�、佟⒈竞贤唤浬Ш螅瑒t施工現場的安全責任便立即參照《國營建筑企業安全生產工作條例》層層落實到乙方，發生安全事故，其損失由乙方自理。
②、本合同一經生效后，在施工過程中，完全承擔墊資施工。
③、在施工過程中，必須接受甲方的質量監督，按要求進行施工。
�、�、對已完工后在交工前應負責清理好施工場地周圍2m以內的衛生。
三、工程造價及付款辦法
1、該工程總造價：
2、工程款的撥付實行竣工后結算的辦法。按照“完成多少工程，結多少錢”的原則。
四、工程質量要求
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。未盡事宜由雙方協商解決。
甲方(蓋章)：乙方代表(簽字)：
法人代表：
年 月 日 年 月 日
維修合同 篇4
甲方：
乙方：四川通匯建筑工程有限公司
甲方因教學樓設備老化，需進行維修。根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》《建筑施工驗收規范》的有關規定，結合本工程具體情況，為了確保用材及施工質量，按市教科局要求，經雙方商定簽訂本合同。
一、施工時間： 年月 日至 年月 日
二、施工地點：
三、工程造價：按實進入20xx定額清單計價結算
四、維修項目：
1、墻磚鋪貼（200*300墻磚）墻裙高度齊窗臺；70元/平方米*
2、衛生間墻磚鋪貼0.9米高；
3、塑鋼扣板吊頂；
4、單層防盜門；230元/平方米*
5、塑鋼窗（華塑80型）；150元/平方米*
6、墻面仿瓷；10元/平方米*
7、墻面抹灰；18元/平方米*
8、線路改造；25元/平方米*
9、圍墻；250元/米*
10、防護欄；80元/平方米*
11、彩鋼屋面；90元/平方米*
12、金屬黑板；800元/個
13、硬化地面；420元/立方米*
14、欄桿；
15、旗臺；
16、水溝；
17、屋面防水；
18、屋面瓦；
五、施工方式、雙方責任：
1、施工方式：甲方采取包工包料的方式委托乙方具體負責組織施工，并由乙方負責施工的安全，若發生施工造成的安全事故，責任一律由乙方負責。
2、雙方責任：
①甲方負責為乙方安裝施工過程中提供一定的便利。
②甲方有責任按照雙方預約監督催促施工質量和時間。
�、垡曳奖仨殗栏癜凑占追揭蟀押貌牧详P、加工質量關及安裝關，講究信譽。 ④乙方施工完畢應自覺接受甲方驗收，據實結算并提供規范票據。
�、菀曳皆诓牧稀⒓庸ぁ惭b等任何環節如有紕漏，應自覺及時整改。 6乙方材料進場前提供樣品及合格證明。 ○
3、質量要求：
1、乙方明確自己有與承攬建設工程相應的建
筑資質，而且明確其施工人員也具有相應的執業資格和資歷，以確保乙方所承攬建設的工程符合建設施工所要求的質量和技術要求。
2、乙方必須重點抓好工程的質量和安全施工，嚴格按照抗震安居房屋建設標準建房，在施工期間，以確保工程質量和安全，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程質量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。
3、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。
六、工程質量
1、乙方按甲方提供的要求施工，若發現有不合理部分，經甲乙雙方共同協
商，在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施。
2、因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件，乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作，并承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改后仍不能達到約定的合格使用條件的，乙方承擔工程質量違約責任。
七、如增加工程量，清單范圍內沒有的由甲乙雙方現場確認量與單價，雙方簽字確認。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式四份，甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
十、工程款支付方式
1、在工程竣工驗收合格、乙方將工程交付甲方、甲方支付乙方工程款，工程款支付完畢后，該合同自動失效。
十一、其他：
以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
維修合同 篇5
甲方：山東華聯礦業股份有限公司
乙方：沂源縣南麻電器制修廠
甲方在生產過程中所使用的電動機，常因過載或非正常原因而損壞。為了及時解決生產需要電動機的問題和降低維修成本，經甲方與乙方協商一致，達成如下條款：
一、甲方有償委托乙方修復部分損壞的電動機；乙方按照甲方要求和電動機維修技術規范修復損壞的電動機。
二、維修電動機的費用（含稅），由甲方核實、確定，每個電動機單獨核算，甲方出具電動機維修委托書，按照電動機的型號、規格、功率大小、電壓高低和損壞的程度核算維修費，除特種電機（起重電動機、振動電動機、潛水泵）外，普通低壓交流電動機，按功率大小劃分檔次核算（見附件一），乙方按委托書的要求實施修復，委托書記載的金額作為雙方核算費用的依據（見委托書小樣），維修費中包含乙方的運輸費用。
三、乙方必須自接到甲方的維修電話之時起，24小時內趕到甲方現場，運回需要維修電動機，每拖延1小時，乙方向甲方支付違約金100元（違約金甲方有權從維修費中直接扣除）。乙方維修完成后，應當按委托書約定的時間，將已經維修好的電動機運送到甲方指定地點，甲方有關人員驗收入庫。甲方為乙方工作提供必要的協助，如裝車、卸車、組織有關人員及時驗收入庫等。乙方必須保證有好的服務態度，乙方態度極差、怠于維修或無故拖延維修時間，影響甲方使用的，乙方應當承擔違約責任向甲方支付違約金二萬元，違約金不足以賠償甲方損失的，還應賠償甲方損失，違約金及損失額甲方有權從維修費中直接扣除，不足部分乙方另行支付或賠償，違約金的支付不影響乙方繼續履行合同。
四、乙方運送維修后的電機時，一并提供實驗合格證書，并附有電動機維修記錄資料，記錄內容包括選用導線、軸承、型號、數量、廠家、浸漆、實驗結果等，乙方未提供實驗合格證書和維修記錄資料的，甲方有權拒收電機，由乙方重新修理并提供上述材料，否則甲方不予支付維修費并沒收質量保證金。
五、主要檢修內容和基本要求：
1、乙方更換電機配件的，應選用正規品牌、質量合格的導線、軸承、絕緣材料、潤滑油等材料與部件，乙方偷工減料、以次充好、以不合格產品冒充合格產品欺騙甲方的，乙方應當承擔違約責任，向甲方支付違約金二萬元，違約金不足以賠償甲方損失的，還應賠償甲方損失，違約金甲方有權從維修費中直接扣除。
2、乙方應當對定、轉子線圈做三遍絕緣浸漆處理，并做24小時恒溫控制的干燥處理。
3、乙方應按出廠時電機銘牌標明的軸承型號、規格更換軸承，軸承不得隨意選用，以免給甲方造成不必要的損失，乙方未按銘牌標明的型號、規格更換軸承，給甲方造成損失的，乙方應當賠償甲方損失，損失額甲方有權從維修費中直接扣除，不足部分乙方另行賠償。乙方應按潤滑的技術要求加足潤滑油（脂）。
4、電動機維修完成后，乙方應當進行通電實驗（按照電動機維修后的技術規范做以下三種實驗和檢查）：
�、胚x用電工兆歐表檢查（注意電壓級別）。
�、平涣髂蛪簩嶒灐�
�、侵绷麟娮铏z查，（三相不平衡度小于1%）。
�、葘�10KV高壓電動機或直流電動機還必須做交流耐壓實驗和泄漏電流測量。
�、蓽y定空載電流，檢查軸承溫度和聲音有無異常，并對轉速實測三點速度：50%電壓時轉速n50，100%電壓時轉速n100，110%電壓時轉速n110，確保接線正確，轉速無異常。
5、對檢修前缺失的部件，乙方應一并補齊。維修前未缺失的部件，維修后出現丟失或損壞的，乙方應當無償予以補齊、更換或賠償甲方損失，乙方不予補齊、更換或賠償的，甲方有權將損失額從維修費中直接扣除。
6、乙方維修后的電動機，質保期為自甲方使用之日起6個月（以甲方確定的實際使用日期為準）；電機入庫時乙方以書面形式填寫維修電機各種參數表，并由甲乙雙方代表簽名，甲方倉庫要建立健全臺帳，登記好備查。乙方維修質量不合格，質保期內所修電機出現二次損壞的，乙方必須進行免費修復，否則質保金和維修費甲方不予支付。在質保期內，若因乙方維修質量不合格，致使甲方發生安全事故或給甲方造成財產損失、人身損害的，乙方應當承擔賠償責任，乙方不予賠償的，甲方有權將損失額從維修費中直接扣除，不足部分乙方另行賠償。維修工期：乙方按照委托書要求執行，如因乙方原因，未按期交付維修電動機的，每拖延一天交付電機，甲方扣維修費的1%。
7、維修質量的界定：
�、艑儆诩追截熑蔚姆秶篈、電源缺相，燒壞電機。B、嚴重過載和堵轉燒壞三相線圈。C、進水破壞絕緣。D、外力因素損壞了電機。E、人為因素加油不當，安裝調整不當損壞了電機。
�、茖儆谝曳截熑蔚姆秶懦追剿性蚝�，其他所有原因造成的電動機損壞，都屬于乙方責任。
�。�3）責任的確定由甲方組織相關專業人員分析論證，甲方將分析論證結果通知乙方，并以此結果為準。
8、其他技術方面的要求，乙方按照電動機檢修、檢驗的行業規范執行。
9、若電機無銘牌，乙方負責增設電機參數銘牌。
10、乙方未按本條第2款至第9款約定履行的或乙方維修質量不合格的，乙方應當承擔違約責任，并向甲方支付違約金二萬元，違約金不足以賠償甲方損失的，還應賠償甲方損失，違約金甲方有權從維修費中直接扣除，不足部分乙方另行支付。違約金的支付不影響合同的繼續履行。
六、結算方式：每月結算一次，乙方出具增值稅發票，甲方入賬，甲方留五千元維修費作為質保金，質保期內乙方及時免費修復的，質保期滿后質保金支付乙方，質保期內乙方不予修復的，質保金甲方不予支付。
付款方式：甲方用現金或承兌匯票均可，乙方不得拒收。
七、本合同自雙方簽定之日起至20xx年12月30日終止，合同的終止，不影響質保金、違約責任、爭議解決等條款的效力。
八、若因甲方客觀情況發生或生產發生變化，甲方有權與乙方解除合同，并不承擔任何責任。本合同未盡事宜，雙方協商解決。因履行本合同發生爭議時，由雙方友好協商解決，協商解決不成的，直接到沂源縣人民法院提起訴訟。
九、附件一：電動機維修價格表；
附件二：電動機維修委托書小樣；
附件三：維修電機技術參數。附件為本合同不可分割部分，與本合同具有同等法律效力。
十、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，雙方各持一份。
甲方：山東華聯礦業股份有限公司（章）
委托代理人簽字：
乙方：沂源縣南麻電器制修廠（章）
法定代表人簽字
簽訂日期：
維修合同 篇6
甲方：XXXXX
乙方：XXX維修隊
甲方委托乙方承包甲方的水電維修業務，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，為明確雙方在水電維修工程中的權力和義務，本著相互信任的原則，經雙方協商同意，就甲乙水電維修工程達成如下協議，供雙方共同遵守：
一、維修內容、范圍及時間
甲方單位的所有水電設施的維修、安裝工作。時間：XX年XX月XX至XX月XX日。
二、維修承包費用
全年為XXXX元。
三、雙方約定事項
1、乙方負責甲方單位的所有水電設施的日常維修、安裝工作，并做好到交舊領新，隨叫隨到。
2、乙方在維修前向甲方提供水電維修需要的材料清單，并注明所需要材料的品牌、數量、規格等。甲方接到水電維修清單后應及時向乙方提供所需要的維修安裝材料，保證乙方施工。
3、工程質量要求：乙方必須按照國家水電維修標準施工，所有水電維修安裝質量必須全部符合甲方要求，并按甲方要求的時間完成任務，并經甲方驗收合格后方能付款，否則不予付款。
4、因甲方提高的材料質量問題或沒有及時提供材料，影響乙方施工者，乙方不負任何責任。
5、施工安全要求，乙方必須按照國家建筑安裝規范要求進行施工，采取嚴格的安全防范措施，管理好一切安裝工具，在施工過程中特別注意安全，杜絕一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故責任以及產生的一切費用，由乙方自己承擔，責任與甲方無關。
四、付款方式
每半年付款XXX元，年底付完。
五、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
XXX年XX月XX日
維修合同 篇7
建設單位： （以下簡稱甲方） 承包方： （以下簡稱乙方） 甲乙雙方為了明確職責范圍和經濟關系，分工協作，相互制約，較好地完成工程任務，確保工程質量，經雙方協商簽定本合同，共同遵守。
一、工程名稱及項目
道路維修工程
二、甲方承擔的責任
1、甲方應向乙方提供施工圖紙和施工技術規范。
2、派工程技術人員負責工程質量監督檢查和施工技術認可，提出變更圖紙施工計劃通知。
3、按施工程序流程進行工程驗收，按承包定額和實際發生的工程量進行工程結算。
三、乙方承擔的責任
1、乙方必須嚴格按施工圖紙和施工技術規范進行施工。
2、施工中所需的一切施工設備自行解決。
3、因施工錯誤和工程質量問題造成工程返工，應負擔一切經濟損失。
4、一切施工程序及工藝，必須提前報請甲方，在取得甲方工程技術人員認可簽字后方可施工，否則應負一切后果。
5、施工中出現的一切車輛、人員傷亡事故，完全由乙方自負。
6、工程所需的一切材料，必須嚴格按照規范要求的規格和質量進行采購，費用均由乙方自己墊付，工程竣工后驗收合格統一結算。
四、施工時間
工程動工時間為20xx年6月20日到20xx年9月15日，
五、竣工驗收與結算
工程竣工后，由甲方組織驗收小組進行初驗，發現問題，根據情況進行處罰或令其返工。合格后按合同規定進行結算。
六、承包費用及定額費用
工程總造價：人民幣 元整，（￥ 元）
本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，工程備案一份。
甲方： 法定代表人：
乙方：
維修合同 篇8
一、中央空調系統檢修技術：
1、 空調器、風機盤管檢修；
2、空調主機組檢修；
3、 末端設備檢修服務；
4、 空調冷卻塔檢修服務。
二、中央空調清洗：
1、制冷機組、冷卻塔、冷熱水系統、空氣調節系統、循環水系統；
2、冷機組內熱交換設備、冷凝器、蒸發器、冷卻水系統、冷媒水系統；
3、風機盤管表冷器、凝結水管道設備。
三、中央空調保養：
1、空調器、風機盤管保養；
2、主機系統：壓縮機、真空閥門、視鏡、屏蔽泵、真空泵、傳熱管、冷凝器、蒸發器、自控元件器；
3、冷卻塔：風機、軸承、布水器、過濾器、膜料、塔件等。
四、服務內容
1、為您制訂全年中央空調運行保養工作計劃書；
2、定期對主機及末端設備檢查；
3、修理，改造、更換零件及裝配；
4、檢驗壓縮機，并提供換油服務；
5、隨時處理客人投拆及中央空調出現的緊急故障，在接到報修通知后，會在2小時內趕到現場；
6、全年調整因季節溫差給系統帶來的參數變化；
7、預防性保養小修，包括修理、更換經常磨損的配件；
8、逐月逐日完成中央空調設備的日常運行及常規維護清理工作；
9、對空調系統的設備、水質、空氣質量進行監測、記錄并存檔，每次檢查維修均發給詳盡的報告書。
【維修合同】相關文章：
維修的合同06-23
維修合同怎么寫 維修合同范本11-24
物業維修合同06-17
空調維修合同06-23
電梯維修合同06-18
維修合同模板11-19
維修合同的范本03-29
屋面維修合同06-14
車輛維修合同04-21
設備維修合同04-24