欠款起訴委托書

　　如果被委托人沒有做出違背國家法律的任何權益，委托人無權終止委托協議。在日常生活和工作中，用到委托書的事務越來越多，你所見過的委托書是什么樣的呢？以下是小編精心整理的欠款起訴委托書，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　起訴單位：_________________（全稱）：________市________縣________建筑公司

　　企業性質：集體

　　經營范圍：工業與民用建筑。

　　流動資金：________萬元

　　何時經何部門批準開業：________年________月份經________縣基建局批準

　　地址：________縣________鄉________電話：________________

　　開戶銀行：______________工區歷下辦理處。帳號：_________________

　　法定代表人姓名：_________________職務：_________________

　　被告單位（全稱）：________市職工教育培訓中心

　　地址：________市________—________路________號

　　事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

　　事實和理由：

　　________年________月________日，________縣建筑工程總公司________公司（原告，以下簡稱乙方）同________市職工教育培訓中心（被告，以下簡稱甲方）簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為________元。開工日期定為________年________月________日；竣工日期定為________年________月________日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到________年________月________日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的70余名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經濟上造成損失達________元。甲方雖然承擔了________元的誤工費，但尚有________元到今有承擔賠償損失的責任。

　　兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：________________，于________年________月________日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書（附原印件）。教學樓工程于________年________月________日完工。三幢樓均經________市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。

　　工程結算書經甲、乙雙方審定后，交________市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款________元。

　　此致

　　________________人民法院

　　具狀人：________________建筑公司

　　________年________月________日

【欠款起訴委托書】相關文章：

欠款起訴委托書模板（通用6篇）06-09

起訴委托書07-09

清收欠款委托書02-04

起訴立案委托書04-29

清收欠款委托書范文11-24

個人欠款委托書范本03-29

個人起訴委托書范本03-30

起訴授權委托書08-18

起訴授權委托書08-18