施工合同協議書

時間：2024-04-16 08:10:34 施工協議書我要投稿

施工合同協議書模板

　　在日新月異的現代社會中，我們用到協議的地方越來越多，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。擬起協議來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的施工合同協議書模板，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

施工合同協議書模板

施工合同協議書模板1

　　甲方：________

　　姓名：_________

　　性別：_________

　　年齡：_________

　　民族：_________

　　電話：_________

　　住址：_________

　　乙方：________

　　姓名：_________

　　性別：_________

　　年齡：_________

　　民族：_________

　　電話：_________

　　住址：_________

　　甲方因孩子即將結婚需建新房，由于甲方原宅基地向陽度的原因須占用乙方公出路少許，現經甲乙雙方商磋，達成以下建房協議。

　　1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路：_________北_________米，南_________米，西_________米（詳見后附示意圖）。

　　2、甲方同意給乙方帶來的占用公出路出入不便一次性補償金人民幣_________圓整。

　　3、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有權永遠歸屬乙方、使用權永遠歸屬甲方。

　　4、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切權屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。

　　5、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或規劃等相關事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。

　　6、此協議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。

　　7、此協議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。

　　甲方：________（簽字蓋章）

　　乙方：________（簽字蓋章）

施工合同協議書模板2

　　發包方：_________________陜建十公司第二分公司_________（簡稱甲方）

　　承包方：_________________（簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、行政法規，遵守平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工任務協商一致，特訂立本合同。

　　一、工程名稱及施工地點：

　　工程名稱：_________

　　施工地點：_________

　　二、工作內容：

　　1、工作內容：

　　2、承包單價：立方米14.00元計算，堵地下室窗洞口每個5.00元

　　三、驗收及價款支付：

　　1、工程驗收必須符合要求，土方回填時必須每30cm夯實一次，每次夯實三邊。任務單必須由項目部質量員、施工員、安全員簽字認可，并經項目經理簽審后方可結算。

　　2、余款等2#樓基礎回填完畢后，與2#樓首付的90%一次支付

　　四、合同工期及工程進度：

　　1#樓基礎外圍回填自20_________年11月8日起計算，截止11月10日結束。1#樓基礎地下室回填自20_________年若天氣影響，工期相應順延。

　　五、甲方責任：

　　做到計劃周到，交底清楚，給各工種創造有利的工作環境；_________協調工序，工種配合；

　　六、乙方責任：

　　1、工程質量由承包方施工的'所有分部分項工程必須達到符合要求，若達不到符合要求，甲方有權終止合同，乙方承擔由此引起的一切責任和經濟損失。

　　2、乙方人員進入現場后，應嚴格遵守國家、地方、公司、分公司的相關規定及相關操作規程，不得違章操作，不得出現任何事故，否則因此造成的一切責任及經濟損失均有乙方承擔。

　　3、乙方自備本工種所必需的機具；

　　4、乙方必須按甲方的工作安排和進度要求施工，若不服從，每次罰款100元；

　　5、各工種要緊密配合，不但要愛惜自身產品，同時要注意保護其它公眾的產品，如出現損壞他人產品的情況，視情節每次罰款50~500元。

　　6、注意安定團結，管好自己的工作人員，嚴禁在施工現場打架斗毆、聚眾。如若發現，每次罰該班組200元，情節嚴重者，送公安機關處理。

　　7、把好進人關。如若發現盜竊行為，罰該人所在班組_________500元，并由該班組賠償因此給甲方造成的損失，且無條件辭退此人。

　　8、以上各條乙方必須嚴格遵守。如若發生，一經確認，當月結算時扣除。

　　9、按文明工地的要求施工，各工種做到工完場清，材料按歸類整齊碼放到指定的地方；

　　七、未盡事宜，雙方協商解決。

　　本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，雙方簽字后生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　負責人：_________

　　_________年_________月_________日

施工合同協議書模板3

　　甲方：________

　　乙方：________

　　甲方在_________建房屋_________間，_________一共_________層，_________建筑總面積為_________平方米由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。甲方供給建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方供給勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。乙方不負責樓梯、樓面、樓底、現澆混凝土板面與板底的粉刷。甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節儉材料，并保管好材料，不得丟失。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的.建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。

　　三、承包價格

　　承包價格_________每平方米_________元，建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米元計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔50%。

　　四、付款方式

　　乙方完成第一層磚砌澆好樓面甲方付款_________元；甲方付清后乙方開始第二層磚砌，澆好樓面后甲方付款_________元；付清后乙方開始第三層磚砌，完成第三層磚砌澆好樓面甲方付款元；工程全部完工，經驗收合格后一次付清。（如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂等原因導致工程量增加，則對增加的工程量另外計算價錢。）

　　五、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

　　六、雙方職責

　　甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節儉材料，并保管好材料，不得丟失。

　　七、注意安全

　　禮貌安全施工，如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何法律職責和任何費用。禮貌施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、其它未盡事宜，由雙方協商解決。

　　其它未盡事宜，由雙方協商解決。

　　九、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，從簽字之日起生效。本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字（蓋章）：__________

　　乙方簽字（蓋章）：_________

　　20__年__月__日

施工合同協議書模板4

　　合同編號：_______

　　發包方：________________________

　　承包方：________________________

　　簽約時間：_______

　　簽約地點：_______

　　為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：____________

　　2、建筑面積（工程形式）：____________

　　3、施工地點：________________

　　4、工期：

　　（1）開工：____年__月__日；

　�。�2）竣工：____年__月__日；

　�。�3）合同工期總共歷時____天。

　　5、承包形式：________

　　6、工程質量標準：________

　　7、工程價款：共計人民幣____元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元；質保金___元，質保期滿后支付。

　　9、質保期：____年。

　　10、雙方的責任義務

　�。�1）發包方的責任義務

　　①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛；

　�、诒O督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度；

　�、劢o承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點；

　�、馨磿r給承包方撥付款項和進行驗收、結算；

　　2、承包方的責任義務

　�、侔窗l包方要求及圖紙要求進行施工；

　�、谌缙谕瓿墒┕と蝿�；

　　③接受發包方的技術指導和質量標準要求；

　�、茇撠煱l包方提供料物及設備的保護；

　�、萁逃┕と藛T愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；

　�、蕹袚┕ぶ械囊磺邪踩鹿守熑渭百M用；

　　11、其他

　�。�1）本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　�。�2）本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　（3）合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

　　建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

　　依據《民事訴訟法》第二十三條的規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

　　第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴；原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的`履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。

　　建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

　　根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充；不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

　　發包方：__________________________

　　承包方：_________________

　　委托代理人：__________________

　　委托代理人：_________

　　20___年__月__日

施工合同協議書模板5

　　甲方〔住宅建房工程總負責人〕：_________。

　　乙方〔私人住宅建房工程總承包人〕：_________。

　　甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，經過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議，為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規定，期望雙方嚴格執行，共同遵守。

　　地點：_________

　　資料：甲方有宅基地一處，建筑面積_________平方米，甲乙雙方協商承包和建筑，建筑面積以平方計算，每平方米_________元〔不包括地板磚和瓷磚〕。

　　施工要求：以圖紙設計為準，如發現設計問題需要變更圖紙需找甲方協商。

　　甲方職責和義務：一、本工程施工前甲方必須保證通電、通水、通路，并協調鄰居關系，供給場地及建筑所需的'材料〔如沙子、石子、鋼材、磚、水泥等〕。

　　乙方職責和義務：一、乙方自帶建筑所需的一切工具。

　　二、屋建筑需按國家對建筑工程施工有關標準及要求，乙方負責清理施工現場施工包括主體工程建筑，挖根基〔地腳〕，地面抬高，墻磚、內粉、外粉、地平等。

　　乙方工程資料：

　　1、樓房主體建筑、柱、梁、墻、樓面等各種規格由甲方確實。

　　2、和灰時按標號，不得任意加灰或減水泥。

　　3、保證灰漿泡滿，橫平豎直，粘貼面要求到達80%以上，墻面里外不準有同縫、瞎縫，灰流子里外要刮凈，落地灰每次下班要清掃干凈，上班時及時用上，不準存放。

　　乙方必須保證到達如下要求：墻體外粉刷要平整，不得出現凸凹不說話現象，所有陰陽角要求到達90度，所有門窗要按尺寸不得大小。

　　施工當中應按章操作，執行安全規定，確保施工安全、施工當中所發生的一切工傷事故，包括施工人員身體和自然疾病均由乙方承擔，所產生的醫療費用，誤工費、精神損失費、撫恤金等由乙方全部承擔，甲方不承擔工費以外的任何費用。

　　工程時光從_________年_________月_________日～_________年_________月_________日建筑工程全部工期定為_________個月，工費分配，一層樓板放上付工費_________〔_________〕，屋面結頂付_________〔_________〕，內粉、外粉、地平等完成后付工費〔_________〕，全部完工付_________〔_________〕。

　　本合同經共同協商，雙方簽字后生效，無爭議后生效啟用，另外如果因施工質量給甲方造成經濟損失，甲方有權、扣除工費。房子蓋好后不能漏，墻體不能裂。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　年_________月_________日

施工合同協議書模板6

　　甲方：________

　　乙方：________

　　甲方將________年期間的部分零星維修工程（每次的'預算工程造價_________在20元以內）發包給乙方施工，經甲乙雙方平等友好協商，簽訂以下合同：

　　一、工程地點：

　　隨甲方指定的施工任務確定，在主____區范圍。

　　二、工程內容：

　　三、工期_________：_________。

　　四、本合同有效期：在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。

　　五、承包方式和質量標準：或包工包料，或單包工，質量合格。_________執行現行國家規范、標準。

　　六、工程價款和結算方式：以派工單上的約定為準。

　　七、付款方式：_________施工完畢經甲方驗收合格后，憑發票一周內付清全款。

　　雙方責任：

　�。ㄒ唬�、甲方責任：

　　1、協調工作由甲方負責。

　　2、按時支付工程款。

　　（二）、乙方責任：

　　1、按照雙方確定的維修方案，按時完成施工任務；工程保修期________年（如法律法規規定保修期超過________年的執行法律法規的規定），保修期負責無償保修。

　　2、按規范要求組織施工；負責對施工人員進行安全教育和監督；采取安全措施，做到安全文明施工�，F場若發生任何安全事故，概由乙方承擔全部責任。

　　3、乙方全權委托：_________履行本合同。

　　八、違約責任：按《民法典》有關規定執行。

　　九、本合同雙方簽字蓋章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　法人代表：_________

　　經辦人：_________

　　________年____月____日________年____月____日

施工合同協議書模板7

　　甲方：________（寫明名稱、法定代表人和住所）（發包方）

　　乙方：________（同上）_________（承包方）

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。

　　第一條承包工程概況（包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內容）

　　第二條合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律（本條主要是用于涉外方面的）

　　第三條圖紙（寫明圖紙提供的.日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等）

　　第四條甲乙雙方駐工地代表（寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務）

　　第五條甲乙雙方的基礎工作

　　第六條工程進度計劃

　　第七條工程監督（包括隱蔽工程的中間驗收等）

　　第八條人事同價款及其調整

　　第九條工程預付款及工程價的支付方式和時間

　　第十條工程驗收

　　第十一條決算

　　第十二條保修

　　第十三條爭議處理

　　第十四條違約責任

　　第十五條雙方約定的其他內容

　　第十六條本合同一式__份，當事人各執__份。本合同自__年__月__日（寫明生效的時間或者條件）之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協商訂立補充協議。補充協議與本合同具有同等的效力。

　　甲方（公章）：__________________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　__________________年____月____日

施工合同協議書模板8

　　甲方：________

　　乙方：________

　　甲方在_________建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約_________平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方供給建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方供給勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的.建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫：_________元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方職責

　　甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。

　　乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節儉材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何職責和費用。禮貌施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為75（日歷天），從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在_________年_________月____日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時光。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及職責

　　十、其它

　　其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字（章）：_________

　　乙方簽字（章）：_________

施工合同協議書模板9

　　甲方：________

　　姓名（或名稱）：_________

　　住址：_________

　　身份證號：_________

　　電話：_________

　　乙方：________

　　姓名（或名稱）：_________

　　住址：_________

　　身份證號：_________

　　電話：_________

　　甲方將位于的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的.第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。施工圖紙經雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意。

　　二、被建房屋的建筑面積為___平方米，甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方（其中包括貼內外墻的瓷磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衛生間地板磚、廚房操作臺、木工、水電管線安裝等）。乙方的施工承包單價為每平方米___元，工程總價款為____元。

　　三、施工要求

　�、俚毓せA：深度70公分寬度60公分里面寬度40公分

　　②墻體外墻3.7內墻2.4砌筑時內外錯縫一般采用水泥沙漿，強度要達到（150號）。四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法（一快磚一鏟灰一擠揉）并使用前必須把磚潛水濕潤。

　　③圈過梁：過梁高度不低于12公分，鋼筋直徑不宜小于10毫米，剛箍直徑不低于6毫米，距不宜超過250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。

　�、芪蓓斚饶_板，鋼筋不宜12毫米，距離16公分，混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分，后面15公分，爐灰上面5公分混淋土，2公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣1/3。

　　⑤地板磚6060黑白由甲方自選定價10元一塊，如造過10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛生間墻磚，不低于1.8元，墻內刷房池涂料，電線用4平米銅芯線，每件房一只熱光燈插座一只開關一只

　　⑥門窗：內門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商

　�、呤覂茸詠硭�，下水管由乙方負責。工程工期為：____年_____月_____日（公歷/農歷）—____年_____月_____日（公歷/農歷），按日歷工期計算。乙方應按時施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米減少工錢元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。

　�、咭曳綉凑占追降慕ǚ抠|量要求保證施工質量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建筑質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用（包括修繕使用的材料）全部由乙方自行承擔。

　　四、付款方式

　　開工付40%，土墻砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。還聲譽_____%一年維修給清。