2022防水工程施工合同(15篇)
在當今不斷發展的世界，合同出現在我們生活中的次數越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編為大家整理的2022防水工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
2022防水工程施工合同1
建設單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
經甲乙雙方對此項工程多次商討，本著平等、自愿、公平的原則，甲乙雙方達成如下協議：
一、防水工程承包范圍10—14#樓及附屬商業樓防水工程
二、承包方式為包工包料（包括工程所需整套工作的內容）
三、工程部位用料及定價
SBC（衛生間）用哈高科（高分子）300g/㎡，定價為40.00元/㎡ SBS屋面帶板巖，德生料4mm厚，聚酯胎達-20°C，定價為 55.00 元/㎡SBC哈高科400g/㎡，以上人屋面用及地下室內置防水45.00元/㎡
四、質量標準及工程量確認
整個防水工程包括樓房衛生間、樓頂、地下室及附屬延伸帶。工程量是按工程設計需要發生并完成合格的量。工程用料是根據設計要求分別用哈高科（高分子）德生-20°C及其它附屬材料也要用國標料，工程質量要達到國家樓房防水工程標準，經甲方和工程監理方驗收合格視為達標。
上述工程定價款項分別含有甲方付給周廣義參與運作監管此項工程的酬勞金及獎金，具體定額款項見乙方與周廣義簽訂合同的文本。
五、甲乙雙方的權利義務：
1、甲方有權監督乙方實施的本工程質量及工程進度，并根據乙方工程的實施情況提出工程整改意見，并進行指導協調工程現場及各方工作關系。有權查驗乙方進場的材料并跟蹤乙方施工的全過程。
2、乙方全部承擔工程質量、進度、安全責任，出現安全事故由乙方承擔，甲方不負任何責任。乙方的工程進度要與諸樓房的其它工程有機協調進行，貽誤工期造成損失由乙方負經濟賠償責任，乙方不許干“半截子工程”或沒尾工程，不許隨意停工，整個工程不完工甲方有權拒付工程款。
3、乙方墊付整個防水工程款（含勞務費、材料費及其它工程費用）墊付期限為以整體防水工程總量完成并經驗收合格和整體樓房建筑合格為時間結點。整個防水工程做完并經驗收合格甲方付乙方工程款的80%，剩余部分待整個工程完并經竣工驗收合格后付給乙方剩余款至95%。
4、甲方承擔乙方墊付資金償還責任及承擔的違約責任：
5、乙方施工任務全部完成后并經驗收合格，甲方要在雙方約定的時限和條件內（乙方不能如期完工情況外），甲方要按雙方約定付清乙方應得款，如違約超期付款，甲方從違約之日起付乙方墊付款的利息，（分兩段時間結點分別為80%、15%）月息為1.5分。
如甲方付息后仍不能償還乙方墊付的`資金，乙方有權根據情況隨時起訴法律機關，根據法律機關的裁決，甲方要承擔賠償乙方經濟損失的責任。
6、甲方協調乙方與施工方成品保護，如有損壞需修復返工的由責任方承擔一切費用。
7、甲方留乙方工程質保金為工程款的5%。待保修期滿后付清。
8、從本合同簽訂之日起雙方不得反悔，如有一方反悔，反悔方賠償另一方全部經濟損失。
六、不含稅金，如果甲方要求開發票，甲方負責稅金按廠家材料扣稅金5%。
七、上述條款確立雙方信守，如有違約追究其經濟賠償責任。
八、其它未盡事宜，經雙方協商后妥善解決，雙方另行約定認可的條款同樣產生法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
2022防水工程施工合同2
承攬方：____（以下稱乙方）
定作方：____（以下稱甲方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱、方式、地點、竣工日期。
a、承攬項目名稱：______
b、承攬項目地點：______
c、本工程自____年__月__日開工自____年__月__日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式：____。
e、承攬價格：以實際粘貼面積____元/㎡計算。
f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容：
窗臺______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛生間防水層。
3、質量標準：
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式：
工程完工驗收后__天內，結算全部工程款，置留工程總造價的__%保修金，保修到期后置留的.保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
6、工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修__年，__年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、工期：根據定作方的要求而定。
8、安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理：
發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：____承攬方：____
定作方代表：____承攬方代表：____
____年__月__日
2022防水工程施工合同3
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協議：
一、費用及付款方式：
甲方委托乙方修補，乙方以包干價的形式承包，包干費用元，大寫，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式：。
二、施工責任：
乙方自行負責工程所需材料費（注：主材為防水材料）和人工費和運輸費及轉運費，并全權負責施工現場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區業主的正常生活秩序，并承擔違規施工所產生的一切民事法律責任。
三、工期及保質期：
自本合同簽訂之日起____日內，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限為日。修補完工后在質保期以內有任何質量問題均由乙方負責修補，并承擔因質量問題而產生的`各種費用，質保期為年。
四、人員管理：
乙方人員必須遵守甲方小區內的規章制度，服從甲方管理人員的安排，無條件配合甲方對小區進行管理，乙方人員不得損壞小區內公共設施設備，若有損害則須按市場價照價賠償給甲方；
五、施工垃圾：
施工過程中所產生的施工垃圾，均由乙方負責清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負責清理運走。
六、違約責任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付元的違約金，并賠償因違約造成的一切經濟損失。
七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
甲方代表：
甲方代表：
聯系電話：
聯系電話：
住址：
簽字日期：________年____月____日
2022防水工程施工合同4
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和國務院頒發的《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，甲方決定把本工程委托給乙方進行施工，為了明確經濟關系和責任，結合本工程的情況，經雙方協商簽訂本合同。
條款如下：第一條：工程內容及選材
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、選 材：
5、承包范圍： 。
第二條：工程質量及造價
1、工程質量：準，確保優良(88分以上) 。
2、預計工程量：
3、工程造價：每實鋪一平方米面積 元;預計總造價為 元，工程完工后，按實際驗收面積進行結算，不包括附加層，試驗費由乙方承擔。
第三條：承包方式及付款方式
1、承包方式： 包工包料 。
2、付款方式： 本項工程完成后，待業主撥款后付30%，主體驗收后付50%，經驗收合格按實際面積進行結算余款，在一個月內付清，留 10% 保修費或經雙方協商的其它付款方式為 .
3、甲方不按時付款應承擔的違約責任： 。
第四條：施工工期
本防水工程自具備施工條件開始，暫定 20xx 年 月 日至 20xx 年 月 日完成，由于不可抗力而造成的工程損失，按政府有關規定處理，工期順延; 人為造成的工程損失，由事故責任人承擔全部責任 ;如果造成工期誤工罰款 元/天。
第五條：雙方責任范圍
1、甲方責任
(1)施工現場障礙物均在開工前 天清除干凈，達到施工需要的條件;施工面由乙方自行清理。
(2)施工用水、電接到約定地點，而且道路要暢通。
(3)施工交底要在合同簽訂后 天交給乙方。
2、乙方責任：
(1)根據國家驗收規范和圖紙設計規定，保質保量按時完成本合同工程項目。
(2)按照國家規定和甲方需要，經雙方協商 乙方 提供各項技術(合格證、檢驗報告、材料發票、驗收資料等)。
(3)工程竣工后，乙方清理好施工現場，向甲方提供完整的竣工資料，辦理驗收準備工作。
(4)安全責任，乙方自負。若發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方，甲方為搶救提供力所能及的條件。
第六條：工程驗收交接
1、工程竣工后，乙方已竣工報告的形式通知甲方，由甲方邀約有關單位進行驗收，并在驗收達到本合同簽訂質量要求后批準或提出修改意見，乙方按要求修改并承擔由自身原因造成的修改費用及相關誤工費用。甲方在驗收達到本合同簽訂質量要求后，按照付款方式進行結算。
2、工程竣工后，雙方辦理工程技術檔案資料交接手續，在內辦完工程竣工結算。
第七條：工程保修
防水工程驗收達到合同簽訂要求質量后，保修五年，在保修期內以材料或施工工藝原因發生滴漏水現象，乙方負責維修。保修期間，乙方應在接到通知后三天內派人維修。否則，甲方可委托他人維修。因乙方原因造成返修而由甲方支付的.費用(或上述甲方委托他人修理的費用)甲方可在乙方的保修金內扣除，不足部分由乙方交付。由乙方之外的原因造成返修的費用乙方不予承擔。
甲方應在保修期滿七日內將10%的保修金結算，將剩余保修金一并退還乙方，不足部分由乙方交付。
第八條：本合同一式 份，雙方各執一份，未盡事宜，雙方協商解決。
第九條：本合同在執行過程中若有違約或爭執，可到仲裁部門或法院解決處理。
第十條：合同有效期
本合同自雙方簽字蓋章后生效，全面實現后合同隨之終止。
甲方：
法人代表：
經辦人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
法人代表：
經辦人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 日 月
2022防水工程施工合同5
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將為了明確雙方責任和義務，確保工程的順利實施，特達成以下協議：
一、施工承包范圍
施工承包范圍主要包括()防水及圖紙所要求的其他部位的防水工程。
二、承包方式：
本工程實行包工包料的承包方式，即乙方包工人，包材料，包工具，包質量，包工期，包文明施工，包驗收合格。
三、工程地址:佛山藥檢局辦公大樓
四、工程工期：
施工工期為甲方通知乙方之日起計算，施工進度按甲方要求確定。
五、工程目標與責任：
1、甲方確定開工之后，提前3天通知乙方。
2、停水、停電、暴雨以及人力部可抗拒的`自然災害等原因造成工程延誤，經甲方，監理確認簽證后，工期相應順延。
3、甲方負責提供施工及生活用水、電及工人住宿。
4、甲方將施工面移交給乙方進行防水施工時，甲方須確保施工面達到合格標準。
5、乙方必須嚴格按照設計圖紙，國家現行有關施工技術規范、規程，質量檢驗評定與驗收辦法、施工方案以及甲方和監理公司要求施工，接受甲方和監理公司的監督與指導。
6、乙方每完成一分段的工程，要經自檢合格后，報監督部門驗收，工程經監督部門驗收不合格的，乙方須無條件返工且工期不順延。
7、乙方使用的材料、工具、機械等用品由乙方負責，并須符合國家相關安全、質量驗收標準，乙方負責提供工程所用的材料合格證和驗收報告，(施工前提供材料樣本送業主確認后才可進場施工)。
六、工作造價、結算及付款方式：
1、本防水工程造價按現場實際發生數量計算(工程總估價約元)。
2、雙方議定分項工程竣工檢驗交工結算單價(見下表)，工程包工包料單價協議條款約定后，任何一方不得擅自改變。
材料名稱非焦油聚氨脂26單價(元㎡)
單面自粘防水卷材26單價(元㎡)
保溫板17單價(元㎡)
備注：
不含找平(找平層人工15元㎡)
3、付款方式：進場施工付至工程總估價50%款項，完成按工程總價付至90%款項，經甲方、監理驗收支付至工程總價95%。余下5%為保質金，工程竣工后________年付清。
七、安全文明施工：
1、施工過程中必須遵守相關的安全生產法律、法規及甲方有關制度管理辦法等一切于安全有關事宜，若有違反，由此造成一切損失均由乙方承擔。
2、乙方按施工規范作好施工質量、安全管理、指定安全防火責任人，凡在施工期間發生的施工質量、安全事故、均由乙方負責，并報甲方及有關部門。
八、違約責任：
1、甲方在乙方施工時，由于甲方原因引起乙方施工困難，甲方須承擔相關責任。
2、乙方因質量事故造成甲方經濟損失，乙方應承擔責任及返工費用。
九、其他：
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協商簽訂補充協議。
2、本合同一式二份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力，合同自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
2022防水工程施工合同6
承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司（以下稱甲方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓
b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價格：
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、 質量標準：
a、 材料由甲方自行進場。
b、 施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式：
工程完工驗收后 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的.漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、 工期：根據定作方的要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理：
發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
2022防水工程施工合同7
甲方將_________________爆破任務委托乙方作爆破設計與施工。經雙方協商達成如下協議：
一、工程地點：_____________________________________________________
二、工程量：_______________________________________________________
三、工程造價：_____________________________________________________
四、付款方式：乙方設備進場開始_________________作業，甲方支付乙方工程款的50％，尾數待工程完工后一次性付清。
五、甲乙雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑危�
1．負責_________________________，以方便乙方_________________作業。
2．派人員協助乙方作好爆破安全警戒工作。
�。ǘ┮曳截熑危�
1．負責到政府各有關部門辦理爆破施工手續。
2．負責整個爆破過程的安全工作，負責確保爆破對甲方_________樓體結構不予影響及破壞。
3．作業人員持證上崗。
4．加強安全警戒工作。
六、違約責任
1．乙方按甲方要求完成爆破施工。
2．甲方按時結算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。
八、本合同一式肆份，雙方各執二份。
甲方（蓋章）：_____________乙方（蓋章）：_____________
甲方代表（簽字）：_________乙方代表（簽字）：_________
_________年______月______日_________年______月______日
建設單位（甲方）：_________
施工單位（乙方）：_________
根據_________市建委有關規定，甲方將_____首期綠化工程委托給乙方施工，根據該工程具體情況，經雙方協商簽訂本合同。
一、工程名稱：_________。
二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1．乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收；
2．綠地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）；
3．工程竣工后，乙方必須養護一年（落葉樹今冬明春種植，按具體樹種種植起算）；
4．施工過程中，由于甲方原因需要返工的，則須經甲方簽證認可后按實結算；養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規格要求補植；
5．種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的.要求進行驗收。草坪應按地形鋪設，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。
五、付款方式
1．第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的50％；
2．第二次付款，在草皮鋪設過半后，甲方支付總造價的25％；
3．第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的20％；
4．余款待一年養護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________，乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。
八、其他約定_________。
九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份，圖紙預算各_________份。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
2022防水工程施工合同8
發包人（全稱）：（以下簡稱甲方）
承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同、
一、工程概況
工程名稱：工程地點：
工程內容：舊泵房、水池降標高，舊配電室門房拆除，新做泵房配電室，主樓地下室新做泵房、室外做地溝，后院做門房，及其他零星維修改造工程（包括以上所有工程的土建、電氣、安裝工程）
二、工程承包范圍
承包范圍：屋面防水工程
三、合同工期：
開工日期：竣工日期：
四、質量標準
工程質量標準：合格
五、結算方式
根據圖紙和工程量簽證單計算工程量，依據20xx年相關計價定額、費用定額及施工單位經審核的規費證進行結算，人工單價的調整執行晉建標字（20xx）89號文件、
六、付款方式
竣工后付到95%，質保期（質保期為五年）滿后全部付清、
七、工程保修
承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工，竣工后并在質量保修期內承擔工程質量保修責任、雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的.質量保修期如下：
1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限；
2、防水工程為年；
3、裝修工程為年；
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為年；
5、供熱與供冷系統為
6、給排水設施、道路等配套工程為保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔、雙方約定的其他工程質量保修事項：本工程質保金為工程總價的5%，工程保質期滿五年后，甲方將質保金返還乙方，在保修期發生的工程質量維修費由乙方承擔、
七、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項、
八、合同生效
合同訂立時間：20xx年6月日合同訂立地點：本合同雙方約定簽字蓋章后生效
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2022防水工程施工合同9
甲方：____________(以下簡稱甲方)
乙方：____________(以下裝修合同簽訂需要注意的細節簡稱乙方)
現甲方承接施工的安置區房屋衛生間、露臺防水漏水維修工程，經甲乙雙裝修合同怎么寫方平等裝修合同書、友好協商后，同意將安置區衛生間、露臺等滲裝修合同水維修工程交由乙方負責施工，為了明確雙方在施工過程中的權利、
義務和責任，按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則，談判確定如下維修協議裝修合同模板望共同遵守執行，協議如下:
1.維修時間：________年____月____日起，到________年____月____日止。
2.維修地點：文裝修合同報價清單昌市龍樓鎮航天發射簡單中心安置區。
3.乙方必須嚴裝修合同注意事項別忽視格按照甲方規定的維修方案施工，并且乙方應在維修之前征得甲方同意.如乙方施工過程中有更適合本維修工程的裝修合同報價清單施工方案，需提前報請甲方審核同意后方可施工，否則由此造成的后果由乙方承擔全部責任。
4.維修以及維修質量的監督：對于涉及到該房屋所出現的所有裝修合同書滲水部位都必須進行維修。裝修合同在維修期間，甲方定期必須派人在現場予以質量監督和與戶主溝通協調工作。
5.房間家居用品等的保管和損壞丟失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對于戶主家里的大件物品(衛浴設備、家具和家電)進行清點并簽字確認，在乙方施工期間，乙方有責任對于施工時的人員安全負責，同時在施工時避免對于戶主的衛浴設簡單備、家具和家電造成不必要的損壞(另裝修合同電子版對于地板在施工時鋪設厚點材料保護，以避免在施工期間對地板的損害)。維修期完畢后需對于大件物品再進行一次確認。對于在維修期間，因乙方施工原因造成的任何一件物品的損毀或者丟失，乙方必須按照原價進行賠償。
6.維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備,包括幫助乙方與戶主、鄰居之間的協調溝通，另外還有垃圾、材料堆放搬運的問題。
7.維修之后的房屋質量的驗收和審核:由雙方事先約定(以解決漏裝修合同簽訂需要注意的`細節水為主)或者以相關行業標準為驗收標準，另外施工裝修合同書質量必須達到相關規范要求。
8.如此次維修沒有達到預期的修復效果，再次出現滲水，則乙方必須承擔再次維修的責任，不能因超過房屋保質期而拒裝修合同報價清單絕維修,再次發生的維修費用由乙方全部負責，并裝修合同簡單版且由此給甲方造成裝修合同模板電子版一切經濟損失均由乙方負責裝修合同簡單版。
9.根據雙方的協商，本次維修工程甲方負責全部材料,乙方負責裝修合同簡單版施工,由于乙方施工工藝錯誤或者其他的乙方的原因而發生的質裝修合同電子版量問題,則乙方負責全部材料的費用裝修合同簡單版,因此裝修合同書而產生的二次返工費用和裝修合同注意事項別忽視工期的延誤乙方負全責。
10.本工程維修費用按每間衛生間全部施工內容共計人民幣1350.00元(大寫壹仟叁佰伍拾圓整)計費。施工內容如下：
1)拆除原墻地磚和原沉池回填物簡單。
2)拆除垃圾搬運下樓統一堆放裝車外運。
3)破損給排水管道修復處理。
4)防水基層處理、找平層及防水施工(兩遍)。
5)裝修合同簽訂需要注意的細節閉水試驗、防水保護層及墻面拉毛施工。
6)架空層砌筑和墊層施工。
7)墻地磚鋪貼施工。
8)蹲便、洗手盆等衛生器具安裝或恢復安裝。
9)所有材料自裝修合同電子版行搬運到施工現場。
10)衛生清理。
11.關于費用的支付:乙方在維修結束驗收合格后一個月內，支付總工程款的80%,余下的20%待一年保修期滿后結清。
12.本協議一式兩份,雙方各持一份。
13.關于保修:保修期為裝修合同書一年,自維修結束之日起算,保修期內發生問題時，乙方應立即采取其相關措施進行維修或返工處理，材料費由乙方負責。
14.其他未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2022防水工程施工合同10
甲方：（發包方）
乙方：（承包方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，甲乙雙方遵循平等自愿、誠實守信的原則，經雙方協商一致簽訂如下合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱：xxxx
2、工程地點：xxxx
3、工程量：總量約為150000m2，以實際合格率為準。乙方具體施工工程量（含A、B戶型比例）項目部根據乙方隊伍施工質量、安全、文明施工等施工實力進行合理分配，乙方須無條件服從。
第二條 工程質量、保修及驗收
1、乙方需按合同相關要求精心施工，確保工程質量，本工程防水等級為二級，使用年限為十五年，即乙方需確保此防水工程使用十五年。
2、本工程保修期為五年，保修期從竣工備案之日起計算，保修期內乙方在接到通知起3日內無條件免費到施工現場維修.若乙方人員未及時到場維修，由我方委派人員進行維修的，按維修發生實際工程量叁倍費用在保修金里相應扣除。如非乙方原因引起的滲漏等相關質量問題，乙方在維修后只收取人工、材料、機械等直接成本費，在保修金內相應計算。
3、乙方須嚴格按施工規范規定及圖紙設計要求進行施工，附加層、易滲漏部位、管根、錯縫搭接等均需按相關要求施工。否則，甲方將視情節輕重對乙方處以1000-10000元/次不等的罰款，造成的返工等相關費用均由乙方自行承擔。
4、防水工程施工完成后，乙方應通知甲方監督驗收，乙方自行作蓄水試驗及各項檢驗檢測合格后，方可視為該防水工程驗收合格，具體流程以雙方指定人員辦理移交書簽字手續為依據。
5、防水工程施工過程中所選材料及品牌等需與乙方所提供樣品（業主指揮部處封存）一致，均為國標產品，同時提供合格證、檢驗報告，并按規范規定進行取樣復試。復試由甲方及監理負責送檢，乙方協助配合取樣，復檢合格出具相關合格報告后方可允許在現場使用（材料復試費用由乙方承擔）。
6、施工工藝：
（1）卷材施工前需將基層清理干凈后滾刷、滿鋪冷子底油兩道；卷材附加層以寬材料按規范要求部位施工；卷材大面積滾鋪時一人控制噴槍一人排氣壓實同時操作，要錯縫鋪貼，搭接保證，確保卷材與基層不空鼓無氣泡；搭接縫及收頭處應整條烘烤直至熔融，再用刮刀刮平邊端封嚴密實不滲水不翹邊并做好成品保護。
�。�2）涂膜防水施工前甲乙料配比要準確；先進行節點、根部、拐角部位加強處理再先遠后近大面積分層涂刮；涂刷兩層之間相互垂直，間隔4小時以上但不宜過長；施工后不宜踩踏，需采取措施防護。
第三條 工程量結算及工程款支付
1、工程量乙方按甲方要求進行包工包料計算，計算方法按xx定額有關規則進行，最終結算的工程量以業主審核量為準。2、施工過程中進度款支付標準分為兩節點，乙方必須完成其中一項的所有內容方可計量，否則不作為支付的條件。
其一：完成單體屋面防水、保溫板鋪設、伸縮縫施工；
其二、完成單體平臺、露臺、陽臺、室內衛生間地面等防水施工。
第四條 甲乙雙方義務
1、甲方義務：
�。�1）甲方工程部xx負責對施工現場質量監控和把關（但不免除乙方責任），并協助乙方解決施工現場的各種問題，以便順利保質保量地完成本工程。
�。�2）甲方為乙方免費提供現場施工用水、電等。
�。�3）甲方為乙方免費提供合適的材料堆放倉庫，但需由乙方自行管理。若有丟失，甲方不承擔相應責任。
（4）甲方提供的施工基面必須符合施工要求，如平整、干燥及堆積物。
第五條違約責任
1、工程質量不符合合同規定，乙方負
責無償修理或返工，若乙方未及時返修，甲方可另行指派專人維修，費用從質保金中三倍扣除。
2、出現下列情況之一的，甲方有權解除本合同，且乙方只能結算已施工工程量50%-60%的工程款，同時需賠償甲方全部損失（包括差價、工期等損失）：
�。�1）因乙方管理不善，造成工期拖延使施工無法正常進行的；
（2）發生安全質量或環境污染事故，嚴重損害甲方經濟利益或社會聲譽的；
（3）不服從甲方管理或有其他嚴重損害甲方合法權益的行為；
�。�4）乙方沒按甲方規定和協商好的要求擅自在施工現場使用不合格材料等情形的'。
第六條 附則
1、合同簽訂后，當事人雙方必須全面履行合同規定的義務，任何一方不得擅自修改或終止。如一方不認真履行合同，給對方造成損失時，應承擔全部經濟損失和法律責任，并且，一方違約后另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
2、合同一旦簽訂，就具有一定的法律約束力。如合同發生糾紛時，當事人雙方及時協商解決，協商不成時，任何一方可向施工所在地的管理機構申請調解或仲裁，也可向施工所在地的人民法院起訴。
3、乙方一旦進入施工，及視為接收完好基層，防水驗收前由乙方負責。
第七條 合同有效期及份數
1、本合同經雙方簽字后生效至工程保修期滿工程款付清自動解除，合同履行期內當事人不得隨意變更或解除合同，未盡事宜雙方共同協商解決。
2、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。
甲 方：乙 方：
負責人： 負責人：
賬 號：賬 號：
電 話：身份證：
電 話：電 話：
年 月 日 年 月 日
2022防水工程施工合同11
發包人（以下簡稱甲方）：
承包人（以下簡稱乙方）：
經雙方協商就乙方承包甲方平遙縣凈化中學教師宿舍樓外墻塑鋼門窗制作、安裝工程，達成以下協議；
承包形式：包工包料
結算方式；以實際安裝門窗面積計算，按 165元/平方計算。 工程質量標準：優良
付款方式；工程分三期付款。
�。ㄒ唬┖贤炗啎r甲方先支付: 10000元的預付款
（二） 門窗全部安裝完成后付10000元
�。ㄈ┕こ炭⒐を炇蘸�，甲方向乙方支付工程總額的尾款。
乙方按時完成甲方合同內的施工任務，服從甲方管理人員的'管理，做到文明施工。
乙方必須采用優質門窗材料，保證工程的門窗質量。因質量造成的門窗問題乙方要免費維修。
施工中乙方要做到安全第一，因乙方施工造成的安全事故，甲方不負責任。
本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。 甲方簽章：乙方簽章：
年 月 日 年 月 日
2022防水工程施工合同12
施工單位：（以下簡稱甲方）
承包單位：（以下簡稱乙方）
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將為了明確雙方責任和義務，確保工程的順利實施，特達成以下協議：
一、施工承包范圍
施工承包范圍主要包括xx防水及圖紙所要求的其他部位的防水工程。
二、承包方式：
本工程實行“包工包料”的承包方式，即乙方包工人，包材料，包工具，包質量，包工期，包文明施工，包驗收合格。
三、工程地址： xx辦公大樓
四、工程工期：
施工工期為甲方通知乙方之日起計算，施工進度按甲方要求確定。
五、工程目標與責任：
1、甲方確定開工之后，提前3天通知乙方。
2、停水、停電、暴雨以及人力部可抗拒的自然災害等原因造成工程延誤，經甲方，監理確認簽證后，工期相應順延。
3、甲方負責提供施工及生活用水、電及工人住宿。
4、甲方將施工面移交給乙方進行防水施工時，甲方須確保施工面達到合格標準。
5、乙方必須嚴格按照設計圖紙，國家現行有關施工技術規范、規程，質量檢驗評定與驗收辦法、施工方案以及甲方和監理公司要求施工，接受甲方和監理公司的監督與指導。
6、乙方每完成一分段的工程，要經自檢合格后，報監督部門驗收，工程經監督部門驗收不合格的，乙方須無條件返工且工期不順延。
7、乙方使用的材料、工具、機械等用品由乙方負責，并須符合國家相關安全、質量驗收標準，乙方負責提供工程所用的.材料合格證和驗收報告，（施工前提供材料樣本送業主確認后才可進場施工）。
六、工作造價、結算及付款方式：
1、本防水工程造價按現場實際發生數量計算（工程總估價約元）。
2、雙方議定分項工程竣工檢驗交工結算單價（見下表），工程包工包料單價協議條款約定后，任何一方不得擅自改變。
材料名稱 非焦油聚氨脂 26 單價（元/㎡）
單面自粘防水卷材 26 單價（元/㎡）
保溫板 17 單價（元/㎡）
備注：
不含找平（找平層人工15元/㎡）
3、付款方式：進場施工付至工程總估價50%款項，完成按工程總價付至 90% 款項，經甲方、監理驗收支付至工程總價 95%。余下 5%為保質金，工程竣工后一年付清。
七、安全文明施工：
1、施工過程中必須遵守相關的安全生產法律、法規及甲方有關制度管理辦法等一切于安全有關事宜，若有違反，由此造成一切損失均由乙方承擔。
2、乙方按施工規范作好施工質量、安全管理、指定安全防火責任人，凡在施工期間發生的施工質量、安全事故、均由乙方負責，并報甲方及有關部門。
八、違約責任：
1、甲方在乙方施工時，由于甲方原因引起乙方施工困難，甲方須承擔相關責任。
2、乙方因質量事故造成甲方經濟損失，乙方應承擔責任及返工費用。
九、其他：
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協商簽訂補充協議。
2、本合同一式二份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力， 合同自簽字之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
2022防水工程施工合同13
發包人：江蘇金龍建設有限公司汽貿城項目部 (以下簡稱：甲方)
承包人：(以下簡稱：乙方)
工程的順利進行，經雙方友好協商，甲方將該工程的部分任務承包給乙方施工，為明確雙方的權利和義務，特制定本承包協議書。
一、承包范圍：
屋面防水
二、質量要求：
乙方施工工程質量達標準，所用材料符合相應關標準。
1、乙方必須按施工圖、設計變更及甲方的技術交底的要求施工，嚴格執行國家標準、施工驗收規范和甲方制定的質量管理辦法，接受甲方、監理、質檢部門的監督與驗收，并保證每次分項驗收時一次通過驗收，如不能一次通過驗收，所造成的損失由乙方承擔。
2、工程驗收如不合格，由乙方負責整改直至達到合格標準為止，否則由甲方委派他人整改，其費用（人工、材料）在乙方結算時給予扣除。
三、承包單價：
屋面SBS（4mm厚）: 元/m2（雙包），
四、工程結算及付款：
1、結算原則：雙方的書面協議、簽證及實際完成項目的合格工程量為準。
2、現場所發生的簽證、零工等均需我項目部現場負責人簽發、項目部技術經營人員核算后經項目經理確認，報公司經營部核定，方可生效。
3、結算程序：乙方在完成協議內容后向甲方辦理結算申請單，由甲方項目現場負責人確認工作內容、經項目部認可后由技術經營人員辦理結算手續、工地項目經理審核、報公司經營部審批，公司經營部審核蓋章后生效。
4、付款：
工程竣工付完成工程量的60%款項，年底付至95%，剩余5%為保修金，待保修期過后付清。
五、工程工期：
根據甲方要求工期。
六、甲方的職責和權利：
1、建立健全各項管理制度及崗位責任制，進行業務指導，使甲、乙雙方有章可循；
2、做好技術交底及現場管理指導工作；
3、及時發放設計、業主和監理下發各項變更資料。
七、材料及工具管理：
1、乙方對所領用的工具、機具、電器、電線應加以保護，使用后應隨即清理干
凈回庫，如有遺失，原價賠償。
八、乙方的職責和權利：
1、嚴格執行國家的法律、法規及公司、項目部的各項管理制度；
2、對本職工進行安全教育，并提供所有施工人員的身份證明；
4、嚴格按進度計劃施工，在滿足進度計劃的前提下自行組織調整施工人員的'數量；
5、嚴禁施工人員在工地上發生打架斗毆事件；每發生一起罰款1000~5000元。
6、嚴格執行現場安全管理制度，杜絕安全事故的發生，否則一切責任及損失均由乙方承擔；
7、乙方承包人付款必須提供現場職工已簽字的工資表；
8、乙方進場人員進場后，主動申報暫住證及其他證件，甲方協助辦理相關手續，乙方承擔相關費用；
9、乙方保證做到工完場清，施工材料堆放整齊，道路暢通，地面整潔，宿舍衛生、整潔，如乙方達不到要求，甲方將組織人員施工，所有用工按雙倍價格從甲方工程款中扣除。
10、違約處理：
a)、乙方嚴格按照甲方的進度計劃，進行組織施工，如乙方不能滿足進度計劃要求，甲方有權再行組織其他隊伍進場，且由此而增加的費用全由乙方承擔，對乙方已完成工程量按80%結算；
b)、乙方施工工程未達到協議質量標準，將予以其施工造價20%的罰款。
c）、如發生因乙方施工質量而導致工期延誤及其它工種的人員誤工等損失全由乙方承擔，并且乙方除無條件返工外，甲方將給予乙方500～3000元的罰款，此費用由甲方質檢員出具手續，經甲方技術負責人及項目經理確認后直接從乙方承包總額中扣除；
d）、乙方的所有違約罰款均在當月進度款中扣除；
九、其他：
1、如簽約后對合同條款反悔，按違約處理；
2、本協議未盡事宜按甲方公司管理制度及項目部規定執行。
十、本協議書經雙方簽字蓋章后生效，否則視為無效協議。
十一、 本協議書一式三份，甲方執兩份，乙方執一份。本責任書從乙方人員進場后生效，工程款結算完畢后自行失效；
本合同附件安全合同及相關資料作為合同主體與本合同具有同等的法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
甲 方 代 表： 乙 方 代 表：
身份證號碼：
日期：
2022防水工程施工合同14
發包單位：北京國佳德宇科技建筑有限公司 （以下簡稱甲方）
承包單位： （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》及本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。
一、 工程名稱與地址：財政部駐陜西省監察專員辦（中財大廈）
二、 工程范圍與內容：屋面4mmSBS防水，原保護層拆除， 新做保護層。
三、 承包方式：包工包料
四、 材料：品名 規格等級 。
五、 工程造價：每平方米元，（包含輔料及人工費）竣工后按實際面積結算。施工面積為 m2,總工程款為 元整。
六、 工程期限：開工 20xx年xx月xx日
竣工 20xx年xx月xx日（遇雨順延）
七、 結算方式：材料及人員入場經甲方確認符合合同要求付總工程款的 ，完工經驗收合格后付 ，余 作為質保金一年后一次付清。
八、 甲、乙雙方責權：
、 甲方應向乙方提供本防水工程的有關設計圖紙的書面材料，乙方應按設計標準及施工工藝施工，并經甲方開出的開工通知單。
2、 甲、乙雙方應在本合同所屬范圍內施工前，共同對前道工序質量、現場施工條件進行驗收和勘察，對前道影響防水施工的條件由甲方負責解決。
3、 甲方應為乙方施工所需庫房創造條件，乙方應尊重甲方的管轄權及有關規章制度，接受甲方的監督管理，保證文明安全施工。
4、 乙方應按規定向甲方提供施工的有關復印件，及時向甲方匯報工程的進度、質量。甲方應對乙方進行工序、質量及時驗收。
5、 工程保修期三年，質保期內因乙方施工或材料原因造成的滲漏，乙方接通知后立即組織施工人員在規定時間內趕赴現場進行維修，不取任何報酬，全力做好保修期內的服務工作。甲方使用不當或自然災害等造成的`防水層破壞，乙方不負其責。
九、 其他約定：
、 施工過程中如遇伸縮縫及沉降等異形防水工程，應按國家建筑防水標準執行施工，雙方協商價格。
2、 乙方應如期完成施工任務。施工期內因氣候影響，現場施工條件的限制，由甲、乙雙方及時協調，合同工期相應順延。甲方不按合同付款，從而影響工期，責任由甲方承擔。
3、 施工期內，乙方人員應無條件服從甲方安全管理，但乙方應自行提高施工人員的安全生產意識，施工中如甲方安全設施不妥，乙方也沒有提出異議，施工所造成的傷亡，其經濟損失由乙方自負。
4、 施工期間甲方可進行材料抽檢，在權威機構檢測的費用由甲方承擔。
5、 未盡事宜，甲、乙方隨時協商，簽訂補充協議，作為本合同附件。
6、 本合同一式份，甲乙雙方各執份，本合同自簽訂之日起長期有效。
甲方：北京國佳德宇科技建筑有限公司
乙方：
法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人：
地址：北京大豐臺區成壽寺路5號鑫源國際大廈
地址：
電話： 0 0-67909500 電話：
2022防水工程施工合同15
甲方：
乙方：
經甲乙雙方共同協商決定，由乙方負責甲方指定位置的房頂防水施工。為保證房頂防水工程的施工質量簽訂如下合同，確保雙方共同遵守執行：
一、施工地址：__大街中段北側（原財政樓西側地，稅樓東20米）。
二、施工標準：施工必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。施工以解決防漏為主。
三、施工面積：以屋頂實際施工面積為準，經雙方共同測量確認施工面積為300平方米。
四、單位面積收費標準：35元人民幣/平方米
五、施工工程總金額：10500.00人民幣 元整
六、施工期限：自20__年7月15日起至20__年7月19日止。
如遇降雨或因甲方原因而停工的，需經甲乙雙方共同認定并簽字后，工期予以順延。因乙方自身原因導致逾期的，每逾期一日，日罰金人民幣100整。
七、施工方式：乙方包工、包料。
八、施工要求：
1.在施工過程中，應該把安全責任放在第一位，乙方負責所有的施工安全責任。乙方在施工現場出現的安全事故或由于乙方在施工現場違規操作，造成的一切后果、損失均由乙方自己承擔。甲方不承擔連帶責任。
2.在施工過程中，乙方負責該棟樓住戶在樓頂放置的太陽能等設施移位的協調及安全事宜，施工過程中損壞太陽能等設施的由乙方承擔所有責任。
3.在施工過程中，所產生的垃圾由乙方及時清理干凈。
4.乙方因施工造成的.其他責任由乙方承擔。
九、付款方式：甲方先付乙方定金，合人民幣。待防水工程施工完畢后，經測試滴水不漏后，再付剩余全款，合10500.00人民幣。
十、質保責任：
1.乙方應保證使用材料的質量屬實、保證施工質量達到優良。
2.施工過程中或驗收過程中，因乙方在材料質量、施工質量等方面的原因造成漏水的，乙方負責無償補修直至驗收合格。在施工過程中或驗收過程中因漏水而損壞室內墻面，乙方負責無償進行修復粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負責賠償。
3.質保期責任：自防水工程結束并驗收通過當日起算，最低質保期限為5周年。在沒有人為破壞情況下，質保期內漏水的，乙方需免費在漏水24小時內到場進行施工整改和維修。因漏水而損壞室內墻面，乙方負責無償進行修復粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負責賠償。
十一、其他未盡事宜，雙方協商解決。
十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執6份。
十三、本合同自簽訂之日起生效。
甲方簽字：身份證號碼：聯系電話：
乙方簽字：身份證號碼：聯系電話：
___年___月___日
【防水工程施工合同】相關文章：
防水維修工程施工合同12-23
防水工程施工合同04-25
防水工程施工合同12-07
防水工程施工合同模板07-02
防水工程施工合同【薦】12-23
屋頂防水工程施工合同12-22
防水工程施工標準合同09-02
賓館防水工程施工合同09-08
屋面防水維修工程施工合同09-07
屋面防水工程施工合同06-08