施工的合同 集合15篇
隨著人們法律觀念的日益增強,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編整理的施工的合同 ,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
施工的合同 1
委托方(甲方):__________________
承接方(乙方):__________________
工程名稱:__________________
根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設部(20xx)92號文《商業工程裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
第一條:__________________工程概況
1、工程地址:__________________
2、戶型規格:___________________
3、施工內容:__________________
4、委托方式:__________________
5、工程開工日期:__________________年________月________日
6、工程竣工日期:__________________年________月________日
7、工程總天數xx天。
第二條:__________________工程價款
總計工程價款(金額大寫) (¥ ________元)具體項目按合同附件《工程預算表》和施工圖,項目為準。
第三條:__________________質量要求
1、本工程執行dbj08-62-97《商業建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《商業裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
1、本工程由甲方認可的設計的施工方案及預算施工,如項目變更則另議。在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,確定后方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。
2、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、由于乙方原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔。
4、工程驗收后,工程質量按行業要求,非正常人為情況除外工程整體質量保修六個月,終生維護。如甲方提供材料引起的質量問題則由甲方材料供應商負責。保修期從竣工驗收之日起算。
5、工程竣工:__________________乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
第四條:__________________付款方式
1、工程款付款方式列下表:__________________
2、工程款尾款按________%收取。
3、雙方款項往來,均應出具收據。
第五條:__________________合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10______________%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第六條:__________________合同生效
1、本合同和合同附件需雙方簽字后生效。
2、合同附件與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(業主):__________________
乙方:__________________
電話:__________________
電話:__________________
如甲方不能到現場溝通可授權委托代理人,職責與甲方同等。甲方授權代理人為
委托代理人:__________________
電話:__________________
簽約日期:__________________
施工的合同 2
甲方:(發包方)______________________________
乙方:(承包方)______________________________
根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定,為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任,確保工程任務的全面完成,在自愿、平等、互利的原則下,經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。
第一條 工程概況
(一) 工程名稱:__________________________________
(二) 工程地點:__________________________________
(三) 工程范圍:_________________________________________________。
(四) 工程總造價:經雙方確定本工程實行雙包(包工包料),含框架及內外粉,門窗和水電安裝,綜合單價為500元每平方米,工程量為按實際收方結算 ,全部工程造價暫定為人民幣__________萬元,大寫__________。
第二條 工程期限
根據雙方協商工程期限自20xx年5月20日起至20xx年6月5日止。乙方必須在雙方約定期限完成施工,超過期限則由乙方承擔一切后果。因惡劣天氣或自然災害引起誤工則工期順延。
第三條 工程質量
乙方根據甲方的要求進行施工,確保工程質量。
第四條 工程價款結算
(一) 本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理:
本合同的工程量是暫定數量,待甲乙雙方共同校定后作為最終結算的依據。按實際簽證結算。
(二) 工程價款結算與撥付辦法;第二層完工付第二層工程量的80%,第三層完工后付第三層工程量的100%,所有工程完工并經甲方驗收合格后付清尾款。
第五條 雙方責任
(一) 甲方責任
1、甲方應負責施工現場周邊鄰居關系協調,以保證施工材料、設備等能順利進出場。
2、甲方應提供乙方施工所需的水、電接口。
3、工程竣工后,甲方應組織專門人員在______日內進行驗收。
(二) 乙方責任
1、乙方根據甲方的要求施工編制施工方案,并經甲方同意后施工。
2、乙方應按照雙方約定的施工方案嚴格組織施工。
3、乙方應制定安全措施,加強對現場施工人員的安全教育,如發生事故應由乙方自行負擔。
4、乙方應合理組織施工和機械車輛調配,保證工程按期完成。
5、乙方應服從甲方工地代表的統一指揮。
第六條 合同糾紛
因履行本合同發生的一切爭議,由當事人雙方協商或調解解決,協商或調解不成,從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打,如選擇仲裁方式,請注明具體仲裁委員會)。
1、提交_______________仲裁委員會( )
2、依法向人民法院起訴( )
第七條 附則
(一) 本合同自雙方簽字后生效,合同履行完畢后自行無效。
(二) 本合同如有未盡事宜,雙方可以根據具體情況議定附加條款,以便共同遵守。
(三) 本合同正本甲、乙雙方各執一份,副本應按相關法律法規的規定向有關部門簽證備案。
第八條 附加條款
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工的合同 3
原告:________________法定代表人_______________,職務董事長,住__________市__________區__________街__________號樓__________室,郵編:________________電話:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務總經理,住__________市__________區__________號,郵編:______________電話:_____________
案由:_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個月,項目最后的結算金額為_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過了保修期后,該項目并未發現質量問題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為,被告拒絕返還保修款的行為已構成違約,嚴重損害了原告的合法權益,故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,特向貴院提起訴訟,請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
施工的合同 4
甲方:
乙方:
經雙方協商由乙方承擔甲方潛江市城南新區教學樓水電工、消防工程施工任務,為明確雙方責任,保證工程質量、工期、安全文明施工,經雙方同意簽定本合同。
一、承包方式:包工不包料。
二、承包保證金________元,合同簽訂后交甲方,工程驗收合格退乙方。
三、承包范圍:
施工圖和圖紙會審變更所含的全部工程項目內容。
四、承包價款和付款辦法
1、按建筑面積每㎡(建筑面積按國家規定的計算方法計量)承包價款中含工人勞保費和養老保險金。
2、基礎底層完工驗收合格,付工程承包價款水付20 %,內粉含天棚、樓地面,完工驗收合格后付____ %,外粉完工驗收合格后付%,竣工驗收付%,余款保修期滿付清。
3、工程款的支付必須保證施工工人的工資,乙方如有拖欠施工工人工資,影響工程施工,甲方可從乙方承包款中直接支付工人工資,如乙方承包款超支,用乙方設備機械抵扣。
五、工程質量:
乙方施工人員進場接受甲方質量技術交底,嚴格按圖紙和規范施工,不得隨意增減項目,嚴格按施工規范檢查、驗收,服從甲方現場施工管理人員指揮,工程質量達國家規范的合格標準。因乙方人員違章施工造成的質量事故一切損失由乙方承擔。分項工程檢查驗收發現一處質量不合格罰款1000元,以此類推,從承包款中扣除。
六、安全施工:
乙方人員進入施工現場接受甲方安全技術交底,嚴格按國家安全施工規范組織施工,安全防護措施符合國家安全規范標準。因乙方違章作業和安全防護措施不規范等因素造成的安全事故,一切責任和損失由乙方承擔。
七、文明施工:
乙方人員進場,遵守現場文明施工章程,聽從甲方現場人員管理,按文明施工條例施工。計劃、節約用料,水電材料按計劃領料,每天領料未用完交會保管,現場每天無余料過夜,發現一次罰款1000元,二次清退出場。
八、工期:____年____月____日至____年____月____日,乙方按期編排施工進度計劃,嚴格按施工形象進度組織施工,保證按期交工。工期延誤每一天罰款元,提前獎元。施工中乙方工期嚴重滯后,甲方有權另行安排施工隊伍,其施工費用從乙方承包價款中扣支,因甲方材料供應和材料質量等甲方原因影響工期,工期順延。
九、本合同雙方簽字后生效,未盡事項雙方協商解決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工的合同 5
甲方:
乙方:
為了確保施工安全和鐵路運輸安全,經甲乙雙方協商,達成如下協議。
一、項目概況
1.工程名稱:
2.施工地點:
二、甲方權利和義務
第一條有權要求乙方對施工作業人員進行進場前的安全教育。
第二條有權對乙方安全施工進行監督檢查,發現安全隱患有權責令乙方停止施工,限期整改,對乙方采取的安全措施進行審查,確保安全施工。
第三條有義務向乙方提供與施工有關的,設計方提供的所有資料,并與乙方辦理完整的交接手續。
第四條應乙方要求,甲方有義務為乙方確保安全施工提供便利。
三、乙方權利和義務
第一條應及時向甲方索取與本工程相關的所有資料,并做好交接手續。因為施工資料不全危及安全施工的,乙方有權拒絕施工。否則,造成安全事故的乙方應承擔全部責任。
第二條對本工程施工安全承擔全部責任。
第三條對因施工涉及范圍內的大準鐵路行車安全承擔全部責任。
第四條認真執行鐵道部《鐵路技術管理規程》、《施工安全技術規則》、《鐵路營業線施工及安全管理辦法》(鐵辦【20xx】186號)、《鐵路施工單位爆炸物品安全管理辦法》、《鐵路工務安全規則》和《鐵路線路修理規則》有關施工管理規定。
第五條嚴格執行施工申報審批制度。認真制定施工計劃、施工方案、施工過渡方案和有針對性的安全保證措施,并嚴格執行,杜絕未經審查施工和超范圍施工。沒有簽訂施工安全協議不準施工。
第六條對施工設備作業、施工用水、用電和用火負有全部安全責任。
第七條乙方必須根據安全操作規程制定安全施工措施,并明確安全責任人,安全責任人要經過鐵路安全知識考試,考試合格方可擔任專職安全員。施工前對全體施工人員要進行全面的安全技術培訓,杜絕“三違”現象的發生。
第八條乙方用于本工程施工的機械、工器具等安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要,并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定,乙方對因使用不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。
第九條特種作業人員必須有相關部門核發的合格有效的上崗資質證書(特種作業證),并隨身攜帶;所有施工人員佩戴安全培訓上崗證。
第十條在容易造成人身傷害的施工危險區域、危險點設置安全
防護設施并懸掛警示牌,夜間設警告燈,并要認真維護,保證防護設施不被損毀。
第十一條乙方不得擅自使用甲方設施、設備;不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標識;不準亂拉亂接電線,嚴禁將電纜線壓在重物(門、設備和鋼管等)上;嚴禁從高處拋擲物體。凡可能影響既有線行車設備設施的施工,必須由有關單位、部門進行技術交底并進行現場監護,乙方制定落實對行車設備設施特別是防護網和地下管、線、光電纜的保護措施后方可施工。發生損壞鐵路行車設備設施或其他危及大準鐵路行車安全等異常情況,應立即向大準鐵路有關部門報告并采取有效的保護措施。
第十二條鐵路隧道施工要結合施工地點的地質情況,確保安全施工,利用甲方給定的安全施工費用,進行補充勘察工作。
乙方要嚴格審查設計圖紙,對地質條件差,危巖、碎石危害性較大的施工地段,應進行地擇,自行勘察,獲取地質資料,有針對性的提出安全措施,在采取相應安全措施后方可施工,確保不安全不施工。乙方對可能產生透水的施工隧道內要嚴格監測周邊范圍內地下水的儲存狀況,對可能產生大量地下水涌出的,要做好疏通預案,確保施工安全。
第十三條乙方應當充分注意高空作業安全,配備足以保證人身安全的防護設備,同時要注意本地區的自然氣象特征,嚴禁在大風、揚沙天氣和其它惡劣氣候條件下開展高空作業。
第十四條封鎖施工必須根據施工質量,確認滿足放行列車條件
后,方可開通線路,放行列車。
第十五條接受鐵路公司的安全監督檢查,認真、及時整改安全隱患。
四、本協議自簽定之日起生效,至施工完畢,乙方人員全部撤離施工現場之日止。
五、未盡事宜,雙方協商解決;本安全協議一式四份,甲乙雙方各執兩份。
甲方:
乙方:
代表簽字: 代表簽字:
聯系電話: 聯系電話:
施工的合同 6
發包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人(姓名):_________
單位:_________
住所地址:_________
聯系電話:_________
手機號:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
單位名稱:_________
資質等級:_________
營業執照號:_________
注冊地址:_________
法定代理人:_________
聯系電話:_________
委托代表人:_________
聯系電話:_________
本工程設計人:_________
聯系電話:_________
施工隊負責人:_________
聯系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合本市實際,甲、乙雙方經協商一致,就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1、工程地點:___________________________
2、施工項目及要求:(見附表
一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表
二:住宅室內裝飾裝修工程內容和做法一覽表)
3、工程承包方式,雙方商定采取下列第種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表):
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
4、工程期限_________天;開工日期________年____月____日;竣工日期________年____月____日;
5、合同價款:本合同工程造價為(人民幣)_________元,金額大寫:_________元(詳見附表
三:住宅室內裝飾裝修工程報價單)
第二條 工程監理若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1、甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、裝飾主管部門各執一份(見附表
六:住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙);
2、甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、裝飾主管部門各執一份(見附表
六:住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙),設計費元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 甲方工作
1、開工前_________天,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4、如需拆改原建筑的結構或設備管線,甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
6、參與工程質量和施工進度的監督,按本合同
第七條、
第十條約定負責材料及工程竣工驗收。
第五條 乙方工作
1、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
3、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
4、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場,交付前應打掃衛生一次。
第六條 工程變更工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表
七:裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第八條 工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延:因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因乙方責任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承
擔,工期不順延。
第九條 質量標準雙方約定本工程質量按下列標準執行:
1、《市住宅裝飾裝修驗收標準》。(見附件十一)
2、雙方商定條款:施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以鑒定,經鑒定工程質量不符合合同約定的標準,鑒定過程支出的相關費用由乙方負責,經鑒定工程質量符合約定的標準,鑒定過程支出的相關費用由甲方負責。
第十條 工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________,乙方應提前二天通知甲方驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表
八:工程驗收單);
2、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移手續(見附表
九:工程結算單)
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年,有防水要求的廚房,衛生間等保修期為________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修(見附表
十:工程保修單)。
第十一條 工程款支付方式
1、雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)此合同簽訂地為:本市_________住宅裝飾裝修市場,工程款分兩次支付:
第一次開工前____日,甲方向乙方支付合同總金額的60%,即_________元;
第二次于工程進度過半,將剩余工程款的40%,即_________元,由市場的有關管理部門負責代收。(注:此種工程款支付方式僅限于在市場內簽訂的合同使用,合同需經市場有關管理部門認證)
(2)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款:
支付次數 支付時間 支付金額(元)
_________________________________________________
第一次 開工前____日
_________________________________________________
第二次 工程進度過半
_________________________________________________
第三次 雙方驗收合格
_________________________________________________
2、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后____日后如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表
九:工程結算單)并簽字,甲方應在簽字時間向乙方結清工程尾款。
3、工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一發票。
第十二條 違約責任
1、合同雙方當事人中的`任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償對方因此造成的經濟損失;
2、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
4、甲方未按期支付
第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_________元;
5、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
6、由于乙方原因致使工程延誤,每延誤一天向對方支付違約金_________元。
第十三條 合同爭議的解決方式雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第_________種方式解決:
1、向岳陽仲裁委員會申請仲裁;
2、向_________人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規定
1、因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內);
2、施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工隊負責人_________負責保管。工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝交付使用。
3、施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條 其它約定條款_________.
第十六條 附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后,經房地產管理部門鑒證之日起生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、凡在本市住宅裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關管理部門各執一份。
4、合同履行完后自動終止。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):___
______
________年____月____日 ________年____月
施工的合同 7
發包方(甲方):
委托代表人:
電話:
承包方(乙方):委托代表人:電話:
為確保一號城邦小區污水排水通暢,本著公平公正平等自愿、互利共贏的原則,經甲乙雙方協商同意定立本小區雨污排水管網施工協議內容如下:
一、 工程承包方式:
包工、包機械開挖回填和各種大小型工具,包施工技術,包使用材料運輸及二次搬運,不包料。
二、 工程承包內容:排水管網,檢查井,化糞池施工
具體做法:
1. 排水管網做法:根據設計及甲方要求確定管網位置,坡度,坡向放管溝線——挖管溝土方——根據坡度清理平整,溝底找平——拉線安裝排水管 ,臨時用土穩固——回填松散土方——管溝全線回填。
2. 檢查井做法:根據排水管底標高找出井底標高,井底標高完成面低于管底20c——原土夯實——澆10c厚混凝土墊層,直徑≥
1.5米——磚砌240凈直徑
1.0米——0.7米檢查井壁——內粉井壁內側——根據標高安裝井圈和井蓋。
3. 化糞池做法:確定化糞池位置、標高進行放線——挖化糞池土方——找出化糞池底,做到進高排低——安裝化糞池——連接進排水管網——回填土方——砌化糞池井口——安裝化糞池井圈井蓋。
三、 質量要求:
1.排水管網坡向坡度正確、連接嚴禁,到位牢固、排水通暢、覆土回填到位、做好成品保護。
2.檢查井施工要求井深、直徑符合甲方要求、砌體灰漿飽滿、抹灰后井壁不透水,井圈井蓋安裝平整穩固。
3.化糞池施工,埋深要求與排污管網的標高一致,做到進高排低,四周回填土輕壓或水侵填實。
四、 包工費計取辦法:
排水管網(管徑110~500)按每米15元計取包工費,檢查井(凈內徑底口1米,上口0.7米)按每個180元計取包工費,化糞池(43~16 3)均按200元個計取包工費。最終按實際完成工程量結算。
五、 包工費支付辦法:
按工程量完成50%經甲方驗收合格支付已完工程量的40%,工程全部完成經甲方驗收合格,通水試驗無質量問題付清包工費。
六、 工期要求:
總工程量排水管網約500米,檢查井約50個,化糞池約9個。總有效工期要求15天完成,開工日期以實際開工日期為準。逾期一天罰款200元。
七、 安全文明施工:乙方進入施工現場的施工人員以及管理人員在施工過程中,無論任何原因發生的任何工傷事故,帶來的一切經濟損失和法律責任均由乙方承擔。乙方進場的施工人員應遵守甲方各項管理制度,聽從甲方的指揮,配合甲方管理,接受甲方管理人員的管理和檢查監督,做到安全生產文明施工,否則甲方有權按相關規定對乙方經濟處罰。
八、 協議生效及終止:本合同自甲乙雙方簽字后開始生效,協議內容履行完畢自動失去效率。
九、 本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方應共同遵守,不得違約,任何一方違約,均應承擔給對方造成的損失,如對協議內容雙方有爭議進行友好協商解決。
調解不成向當地法院申訴。
發包方(甲方):
承包方(乙方):
法定代表人:
法定代表人:____日期:____日期
施工的合同 8
發包方(全稱):_________________公園項目部(以下簡稱甲方)
承包方(全稱):_________________建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱乙方)
依照有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方將__________公園土方開挖工程承包給乙方。為了保證本工程土方開挖的順利進行,明確甲乙雙方的權利和義務,甲乙雙方就土方開挖事項協商一致,特訂立本施工承包合同,以資共同遵守,具體條款如下:_________________
一、工程概況
1、工程名稱:_________________公園。
2、工程地點:_________________新城。
二、工程承包方式、范圍和內容
1、工程承包方式:_________________包清工。
2、工程承包范圍:_________________三建負責施工的__________公園基礎、回填、地下室基坑、小區河道、市政道路的鋪設等土方開挖工程。
3、工程承包范圍:_________________反鏟挖掘機進退場、日常維護保養、修理、燃油添加、場址內移機、土方開挖、土方開挖的準備(包括場地平整、障礙物處理、駕駛員配備)、土方開挖過程等土方開挖涉及的全部內容。
三、工程結算單價及結算原則
1、零星工作量挖機每小時按190元計價,鏟車每個臺班按800元計價(每個工作臺班以實際工作6小時計),地下室及1000M3以上土方的工作量以2.6元/立方米單價計價,需二次翻運的工作量甲乙雙方另行協商另計機械工作臺班。
2、工程量或工作量按甲方提供的施工圖或甲方現場負責人簽證為決算依據。
3、乙方應根據其工程價款,開具正式發票給甲方。
4、乙方承包價款已包含挖機燃料費,修理和日常維護保養費用,駕駛員和員工工資、獎金,各類津貼、勞動福利和學習培訓、技術措施、趕工費用,人員機械進退場費用,安全、文明施工、臨設等施工涉及的全部費用。
四、土方開挖工期
1、本工程土方開挖工期必須在保證土方開挖安全、質量的前提下,按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期后,第2天開始每延一天按1000元處以罰款,罰款最多不超過工程總結算價款的3%。
2、遇人力不可抗拒因素,工期按甲方簽證累計工期順延。
五、工程質量
乙方按現行有關標準和甲方的要求保證挖機土方開挖的質量。
六、甲乙雙方責任
1、甲方責任
(1)全面履行合同約定,確保乙方正常施工。
(2)督促乙方做好安全管理,文明施工。
(3)甲方應向乙方提供臨時生活用水、用電和宿舍。
2、乙方責任
(1)全面履行施工合同約定事項,嚴格按現行質量、安全標準、規程進行施工,確保正常施工。
(2)服從甲方的指揮和管理,自覺遵守甲方的各項規章制度。
(3)負責施工機具、設備和人員調配,乙方保證進場的土方開挖機具設備能滿足施工和甲方管理的需要,人員機具設備投入計劃必須征得甲方同意,現場管理力量必須滿足施工和甲方管理的要求。
(4)因乙方原因造成的質量事故,乙方必須無條件按甲方的要求返工至合格,并承擔由此產生的施工增加費用。
(5)全力配合有關部門對施工現場的各項檢查和監督管理等。
(6)工種之間必須友好相處,相互配合,不得相互推諉扯皮。
(7)乙方施工人員家屬或親友探親,禁止上工地現場,工地不安排住宿。如遇特殊情況,必須由項目部批準許可。親友上工地現場,如發生意外概由乙方承擔責任和全部費用。
(8)施工期間發生矛盾,應及時向現場負責人匯報,尋求商量解決,嚴禁聚眾斗毆,如在施工現場發生聚眾斗毆事件,不論有無理由每次罰款伍仟元;嚴禁在工地或宿舍內賭博,發現時每次罰款貳仟元,罰金在工程款中扣除。如因違反法律、行政法規被押送公安機關處理,項目部不予承擔任何責任和經濟費用。
(9)乙方勞務人員進入現場施工,必須進行三級安全教育,嚴格執行安全規章制度,一旦發生安全事故,查清原因如屬乙方責任,按事故的實際損失由乙方自負外,同時追究相關責任,并視責任輕重采取重罰措施。
(10)發生安全事故應立即組織搶救,并保護好現場,即刻上報項目部,嚴禁隱瞞事故不報。
(11)積極配合項目部工作,做好上情下達,及時簽訂各級安全責任書,層層落實安全生產責任制。
(12)乙方委派的工地代表_______________,為土方開挖工程施工安全的第一責任人,應帶頭遵紀守法,不準違章指揮,違章作業,準確把握安全、質量、進度、效益的關系,保證全員安全,施工順利進行。
(13)積極配合各項目部組織的安全知識學習,宣傳及業余上課,并落實到每個職工,真正做到安全第一、預防為主,增強以人為本的現場安全氣氛。
七、安全生產、文明施工
乙方在施工中應嚴格按甲方要求進行管理,遵守安全生產操作規程,設置專
職安全員,并采取必要的安全防護措施,以確保施工安全。如因乙方違章指揮、違章操作而引起安全事故或其他事故,均由乙方負全部責任和承擔全部經濟損失及費用。乙方負責做好現場文明施工和相關的安全生產、文明施工資料。
八、質量驗收
按現行有關土方開挖質量驗收標準和甲方要求進行驗收,驗收如不合格,則乙方應無條件配合甲方返工至合格。
九、工程價款支付
本工程___年3月至5月的土方開挖工程價款于8月份結算付清工程價款的80%,其余20%工程價款于春節前付清;
本工程___年6月至7月的土方開挖工程價款于8月底結算,9月底給予付清此價款;
本工程___年8月開始,每施工兩個月結算一次工程價款,至第三個月上旬10號前付清上二個月已結算的工程價款,其余均依此類推。
十、附則
1、乙方必須有效組織人員、機具設備、燃料、資金,必須滿足本工程的施工進度、質量、安全等需要,嚴禁轉包。一旦發現乙方有轉包現象,甲方有權單方面終止甲乙方雙方施工合同,乙方所完成的工程價款應無條件由甲方自行處理。
2、乙方應服從甲方的指揮和管理,嚴格執行甲方及甲方所在企業的所有規章制度,自覺遵守有關法律、行政法規,乙方在施工過程中如因管理混亂,工期不符合本合同要求,甲方有權單方面終止甲乙方雙方施工合同,另行安排施工隊伍施工。乙方所完成的工程款首先應滿足彌補甲方的所有損失后,余款結算給乙方,對此乙方不得以任何理由加以拒絕。
3.在履行合同過程中發生糾紛,雙方應協商解決或請有關部門調解,一方不愿協商、調解或調解不成,向甲方企業所在地人民法院起訴。
4、本合同一式五份,甲方、乙方、擔保方各執壹份,報送甲方公司經營處、分公司各壹份。
5、本合同由甲、乙雙方當事人簽字、蓋章之日生效,工程款結算之日失效。
甲方(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________
授權代理人:_________________授權代理人:_________________
日期:_________________日期:_________________
施工的合同 9
建筑工程施工合同 (以下簡稱甲方) 甲方: 乙方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,經甲乙雙方協商,甲方同意將 工程承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱: 地點:
二、承包方式
三、工程承包內容
四、合同價款
五、 付款方式
六、總工期要求 個工作日。
七、甲方責任1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。
2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢,并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤,由乙方承擔責任:質量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款 元。
九、工程質量、安全及保修
1.乙方應按照圖紙精心施工,工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后,乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協議,向約定的仲裁委員會申請仲裁; 第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日
施工的合同 10
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑工程質量管理條例》及有關規定,結合本工程的具體情況,為明確甲乙雙方在施工中的權利、義務和責任,經雙方協商,達成如下協議。
一、工程地址:馬廠路君安世紀城
二、工程名稱:君安世紀城A9基礎A31#超市全部鋼筋綁扎工程
三、承包范圍:本工程承包范圍內A9基礎A31#主體結構的所有綁扎、安裝二次結構的預留筋和澆砼的護筋,并確保驗收合格。
四、工程工期:
1、甲方確定的進度計劃要求工期。施工過程中,乙方必須嚴格按甲方制定的施工進度計劃,確保各節點計劃的完成;如乙方未按節點完成形象計劃,任何節點每延期1天罰款3000元,且不得影響下一節點的完成時間。
2、如由于甲方的原因,工期可以延續,但乙方必須采取積極的趕工措施,確保規定竣工時間的實現。
3、如乙方在施工過程中單方面停工,第一天以3000元罰款,第二天以5000元罰款;連續停工三天者(含三天)請退出現場,驗收不合格的項目返工費用和損耗的材料費用,工期的延誤以及對甲方造成的不良影響全部由乙方承擔。
五、工程質量:
1、分部分項工程質量必須符合國家頒發的現行《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》、《建筑安裝工程施工及驗收規范》、江蘇省頒發的有關工程質量規定,及業主有關質量規定。
2、分項工程質量評定等級必須達到優良。如達不到合格以上等。費用)另增加每噸5元進度費,年底結清。
5、工程交付使用一年內結清。
十一、本合同中未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
十二、本工程甲乙雙方如因合同原因發生糾紛,由甲方公司所在地人民仲裁。確保主體封頂,無條件服從。如乙方違約,違約金三萬元,另外按所生產的`工作量的50%結算。
十三、本協議一式二份,甲乙雙方各執一份。雙方簽字(蓋章)后生效,工程完工,尾款付清后自動失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
施工的合同 11
發包方:__________________________________(以下簡稱甲方)承包方:__________________________________(以下簡稱乙方)依據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規,結合本工程實際情況,甲、乙雙方就二期工程用地土方平整施工承包事宜,雙方本著平等、自愿、互惠互利的原則,經友好協商簽訂如下協定,共同遵守。
一、工程概況
1、工程地點:市孝感鄉北路,麻城商貿物流城工程范圍:二期工程用地,按市規劃紅線圖150畝范圍以內;
工程內容:本工程用地平整,主要是高挖低填,余__自由外運到自選地點。本用地平整土方開挖最高點82.4米,最低點70.6米(不屬塘),即為高挖低填平整施工。
2、施工日期:本工程施工從________年____月____日至________年____月____日止,歷時100天(屬龍池面積以征收到位為開工日期)。本工程施工須乙方將施工合同保證金_________元支付到甲方帳上后,方可以施工。
二、工程施工合同價款與支付
1、合同價款:本工程用地土方平整,主要是高挖低填平整,以開挖土方量為本合同結算的依據。土方開挖8.5元(含余__外運),本工程土方開挖總量為___________,施工合同總價款_____________________________元,其低填土方量為本工程既定的挖填施工內容不計價款。
2、合同價款支付:本工程用地土方平整施工,其工程施工合同價款支付,均按工程施工進度支付。工程用地土方平整完成總量的60%,付完成量的價款30%,完成總量80%,付完成量的價款的50%合同總量完成后,付總價款的80%。竣工驗收合格后,付清合同總價款(提供建安稅票)。
3、本工程用地土方平整工期100天,若延期五天,罰合同總價款的2%延期十天罰合同總價款的5%延期十五天罰合同總價款的10%。若繼續拖延時間完成,則就地終止本施工合同。其施工合同終止后,所造成的經濟損失均由乙方承擔,并賠償延誤甲方整體施工期的經濟損失______________萬元。
4、本工程用地平整竣工驗收后,方可退回施工合同保證金。
三、甲、乙雙方責任
1、甲方責任:
①確定本工程用地土方平整邊界線,并確定本工程用地土方平整控制高程。
② 提供施工用地電源。
③配合乙方施工。
2、乙方責任:
①組織施工機具和人員進場施工。
②服從甲方統一安排和指揮。
③施工用電由甲方指定電源處自接,并由城北供電所人員到場安裝接出,自付電費于城北供電所。
④承擔土方平整施工中的全場安全和責任。
⑤承擔因不安全事故所造成的經濟損失和相關法律責任。
⑥承擔余__外運堆放點(堆放點用地與甲方無關)。
⑦承擔二期用地土方平整周圍協調關系與處理。
四、工程施工:
1、本施工合同雙方簽字認可后,甲乙方各互派駐工地代____。甲方駐工地代____:___________,乙方駐工地表:_______________。互派駐工地代____,承擔本施工合同事宜和現場施工事宜,施工途中不予更換施工代表。若更換駐工地代____,無論哪方須提前15天書面通知對方,并取得對方書面同意后,方可更換駐工地代____。駐工地代____須堅持工地,施工中若出現一些事宜,任何一方須通過駐工地代____相互協商和處理,任何方、其他人無權替代。
2、村以組長為代表承接合同,組長可以委托和自行帶領群眾致富的形式完成工程,但村只承認組長,如組群眾因工程一事糾紛影響工程整體施工進度的經濟損失,按合同總價款的10%由組長負責賠償。另村按工程總造價的3%提留用于肖家垸道路硬化。
3、本工程用地土方平整施工,須按合同中工程用地土方平整控制高程平行推進平整,一次性平整到控制高程。杜絕臺階或其他形式的平整。土方開挖:先開挖,后填方,余__再運出。其挖土原則:先填方,后余__外運。確保土方開挖完成,其填方平整完畢。
4、本工程用地土方平整,其余__運出,嚴禁運土穿越營業商務區。土方運出路線,分別從d區5樓北邊和a區1樓南邊運出,其臨時運出道路由乙方自行修正(不計款),確保一期商務區的一切基礎設施安全。若損壞一些基礎設施,由乙方全額賠償。
五、本工程用地土方平整,一律采用機械平整施工,杜絕爆破平整施工。若出現潑波哦哦平整施工,罰款10萬元,并就地廢除本施工合同。廢除本施工合同后的經濟損失均由乙方自理。同時賠償,因施工合同廢除而影響甲方整體施工進度、其造成工程施工進度的經濟損失,均由乙方按施工合同總價款的5%賠償給甲方并承擔自行爆破平整施工、而造成工程場地周圍影響責任和經濟損失及后果相關法律責任。
六、工程驗收:本工程用地土方平整完工驗收,由甲方、乙方雙方進行全場實地測量驗收。測量結果達到合同約定的控制高程及控制高程下的平整度,其驗收全場實測高程點合格率達到95%以上,同時傭金低平整度達到90%以上,方可進行竣工驗收。竣工驗收合格后,雙方簽字認可,方進行施工合同結算,否則繼續進行平整直至驗收合格后,便進行施工合同結算。繼續平整三天期限,每超一天罰款1萬元。
七、本施工合同,不但需甲乙雙方簽字蓋章,還需甲方持有本工程用地平整合法手續的前提下生效。
八、本工程用地土方平整,在甲方未取得合法手續前,乙方自愿提前進場平整,其出現后果責任和經濟損失,均由乙方全部承擔,甲方概不負責。
九、本工程用地平整施工,若按本合同第八條開展施工的,其施工事宜均執行施工合同條款(七條例外),均按本合同條款開工、施工、驗收、竣工、結算(七條例外)。
十、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。本合同內容履行完畢后,自動失效。本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。其協商解決的文件為本合同附件,具有同等法律效力。
甲方:_______(簽章)乙方:_______(簽章)
甲方代表:_______乙方代表:_______
________年____月____日
施工的合同 12
發包人:______________(以下簡稱甲方)
承包人:________________(以下簡稱乙方)
經過甲乙雙方協商,就本工程施工事項協商一致,訂立本合同,共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱:_____________
2、工程地點:________________
3、承包范圍:_________________
4、承包方式:包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款:合同總價款11.62萬元,其中路基處理4000元,(裝載機使用180元/h*22.5h)預埋涵管360元/m(11m),現澆涵洞1350元/m(7.5m),路面硬化90元/㎡(363.4m)。
二、技術要求
1、路面為_18_cm厚C25水泥混凝土路面,寬_3.0_米。2、3處過水路段預埋管涵。
三、施工及質量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上,對高低不平路段,采用裝載機整平,并清除地表雜草,寬度不足部分進行拓寬,軟基清除砂石還填。
2、過水路段預埋管涵。
四、雙方權利和義務
1、甲方主要工作:負責占地協調,通水、通電,免費提供工人住宿及施工料場用地。
2、乙方主要工作:負責本工程施工范圍內的施工安全工作。乙方應按有關規定嚴格實施安全防護措施,承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用;做好現場設備、材料的照管工作。
五、工期:
_________________天
六、工程價款的支付
進場開工撥付20%的工程款,工程竣工驗收后付清全部工程款。
七、安全文明施工
乙方應按工程施工現場管理規定及甲方統一管理制度的規
定,精心組織、文明安全施工;按期完工,發包人對乙方任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止,直至罰款和解除合同。如果未按期完工,逾期每天按合同總價的3%收取違約金。
乙方在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均由乙方自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
八、合同份數
本合同一式三份,雙方簽字生效,具有同等法律效力。
九、未盡事宜由甲乙雙方協商解決。
甲方(簽字蓋章):_________________
乙方(簽字蓋章):_________________
_________________年_________________月_________________日
施工的合同 13
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯系電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆號。
聯系電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
_____年_____月_____日,反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。
但反訴人本著友好合作目的,并未向被反訴人提出索賠,直至_____年_____月_____日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。_____年_____月,被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成_____年_____月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。
且_____年_____月____日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上,反訴人認為,由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。
此致
_____________人民法院
附:本上訴狀副本__________份
反訴人:_________________(簽名)
_____年_____月_____日
施工的合同 14
甲方:廣播電視網絡股份有限公司_____分公司
乙方:_________________
按照中華人民共和國國務院頒布的建筑安裝工程承包合同條例的規定,結合本次工程的具體情況,雙方簽訂施工合同。
以下各項條款是本合同的協議條款。
第一條 工程概況
工程名稱:鄉鎮主干線段
工程地點:林州市姚村鎮
工程內容:詳見施工方案
開工時間:協議簽定之日
竣工時間:開工后20天內
第二條 雙方一般責任
1、甲方責任:
1)甲方向乙方提供完成施工的具體位置及準確的點位信息;
2)甲方有義務向乙方提供工程施工中的一些必要幫助;
2、乙方責任:_________________
1)在工程技術交底前向甲方提供開工報告、施工方案、施工質量書、材料設備進場計劃。
2)開工后乙方每天向甲方上報工程進度,并做總結性報告,反映工程中發生的問題。
3)工程竣工后,乙方應按時遞交竣工報告、竣工資料、驗收申請等各4份。
4)工程施工中,乙方應采取必要措施保證施工安全。
第三條 工期要求
根據具體工程的工程量及乙方資質,工期要求由甲方提出。
竣工日期以遞交竣工報告之日為準,遞交竣工資料期限為竣工后10天內。超期一天視為竣工日期延期一天,扣罰工程價款的0.5%。在施工期間,如有影響工期的意外情況發生,需有隨工員工或工程監理的簽證甲方方予承認,否則由此造成的一切損失由乙方自負。
第四條 工程質量及安全責任
1、乙方應嚴格按施工圖施工,如有私自變動,均由乙方承擔一切責任。
2、乙方必須嚴格按照招標技術規范書及框架協議施工驗收標準進行施工,滿足國家施工驗收規范和質量評定規程優良級標準的要求,杜絕重大質量事故和質量管理事故的發生。如有施工質量事故,發包方一經發現,有權要求承包方返工,直到符合本合同條件。由承包方承擔返工的工時及材料費用,工期不順延。
3、乙方應接受發包方派駐代表和監理工程師的監督,隨時接受發包方代表及監理工程師的檢查、檢驗,為檢查、檢驗提供便利條件,并按發包方代表及監理工程師的要求返工、修改、承擔由自身原因導致的返工、修改費用。
4、施工中造成的一切安全責任及事故由乙方完全負責。
第五條 工程價款與支付
1、合同價款確定每公里_____元(大寫_____元整),此項所產生稅費由甲方承擔。
2、合同最終金額以峻工報告所計工程量為準,乙方應予以積極配合,并提供相關材料。
3、施工中若有需變更的工程須及時通知甲方履行手續(必須由隨工員工簽證)。
4、工程價款的結算,已完工程經驗收后達到合同約定的質量等級后,甲方需在峻工驗收后45天內結清工程款。
5、材料設備供應
1)甲方負責提供光纜材料,其余施工類材料均由乙方負責。
2)供應責任:_________________
材料供應方應保證材料供應不得影響施工,由于材料供應導致的責任由材料供應方承擔。
6、施工驗收、保修與維護
1)甲方在收到乙方竣工資料及竣工驗收申請經審查后組織有關部門進行工程驗收;工程驗收的期限為收到竣工資料后的15天之內。
2)工程竣工驗收后,乙方對工程所有項目負責保修一年,對于因工程質量原因造成的故障由乙方承擔一切搶修費用,對于非施工質量原因造成的故障,搶修費用由甲方承擔
7、爭議的處理
雙方因合同發生爭議,首先請工程所在地建設行政主管部門調解。經調解后,雙方未達成協議的,任一方可向人民法院提起訴訟。
8、未盡事宜及補充條款如下:_________________
1)工程中一旦發現分包、轉包等二包、三包現象,甲方有權單方面中止合同,乙方必須返回全部工程預付款及工程進度款,由此產生的一切后果及損失由乙方承擔。
2)工程中發生不可預見問題時,乙方應立即通知甲方,雙方協商解決。
第六條 合同生效與終止
本合同計四份,甲方二份,乙方二份,具有同等法律效應。合同簽定后即生效,付清全部工程價款后失效。
甲方(章):_________________乙方(章):_________________
委托代理人:_________________委托代理人:_________________
電話:_________________電話:_________________
日期:_________________日期:_________________
施工的合同 15
合同編號:
甲方:__________________
乙方:__________________
甲、乙雙方本著自愿、平等的原則,經協商一致,特簽訂本合同,以便共同遵守。
一、合同期限從_________年_____月_____日起至_________建筑業勞動合同約定工程完成日期_________年_____月_____日止。合同期限如需變動,需及時辦理合同變更手續。
二、工作崗位甲方安排乙方在_________班組從事_________工作。乙方應按勞動合同約定按時、按質、按量完成工作任務。
三、工作條件和勞動保護甲方需為乙方提供符合國家規定的安全衛生的工作環境,保證乙方人身安全及人體不受危害的環境條件下從事工作。
甲方根據乙方崗位實際情況,按照勞動合同約定向乙方提供必要的勞動防護用品。
四、工作時間甲方確因工作原因需要乙方加班的,按有關規定處理。
五、勞動報酬乙方工資按以下第種方式,按工期進度結算:
一按時計酬,日薪_________元或月薪_________元;
二按建筑面積計酬,每平方米_________元;
三其它:若按工期進度結算工資超一個月的,在正常工作情況下,甲方須按月先支付不低于本市最低工資標準的生活費_________元,待工程實際完成結算工資時扣減。
六、社會保險甲、乙雙方按規定參加社會保險。
七、勞動紀律乙方應遵守國家的法律、法規及施工規范、安全等各項規章制度。
乙方違反勞動紀律和有關的規章制度,甲方可給予批評、教育、處罰,直至解除勞動合同。
八、勞動合同的解除與不得解除的規定經甲、乙雙方協商一致,勞動合同可以解除。
乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:
一在試用期間,發現不符合錄用條件的;
二嚴重違反勞動紀律或者甲方的規章制度的;
三嚴重失職、營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;
四被依法追究刑事責任或勞動教養的。
在下列情形之一的,甲方可以解除勞動合同,但是應當提前_________日以書面形式通知乙方本人:
一乙方患病或者非因工負傷,醫療期滿后不能從事原工作,也不能從事由甲方另行安排適當工作的;
二乙方不能勝任工作,經過培訓或者調整工作崗位,仍不能勝任工作的;
三勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化,致使原勞動合同無法履行,經當事人協商不能就變更勞動合同達成協議的;
四甲方瀕臨破產進行法定整頓期間或者生產經營狀況發生嚴重困難,確需裁減人員的。
有下列情形之一的,乙方可以通知甲方解除勞動合同:
一在試用期內的;
二甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;
三甲方未按照勞動合同約定支付勞動報酬或提供勞動條件的;
四乙方因其它情況需要辭職,需在__________日前以書面形式通知甲方。
乙方有下列情形之一的,甲方不得隨意解除勞動合同:
一因工負傷,在規定的醫療期內的;
二女職工在符合計劃生育法律法規規定的孕期、產期、哺乳期內的;
三法律、法規、規章、規定的其他情形。
九、違反勞動合同的責任
甲、乙雙方任何一方違反勞動合同,應支付違約金__________元,給對方造成經濟損失的,應根據損失情況和責任大小,按法律規定承擔賠償責任。非因雙方原因造成違約除外。
十、勞動爭議甲、乙雙方履行本合同發生勞動爭議時,可由甲、乙雙方協商解決或向當地勞動爭議調解委員會申請調解,勞動爭議調解委員會聯同建設行政主管部門進行調解。
若雙方不能協商解決的,當事人應向中山市勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。不服仲裁裁決的,可在收到仲裁裁決書之日起十五天內,向中山市人民法院提起訴訟。
十一、其它約定
合同附件是本合同的組成部分,合同連附件一式三份,經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。甲方、乙方各存一份,甲方公示一份。
本合同未盡事宜,按照《勞動法》和有關規定執行。本合同條款如與國家法律、法規和政策相悖時,以國家法律、法規和政策為準。
甲方(蓋章):__________________乙方(簽名):__________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
【施工的合同】相關文章:
施工合同施工合同11-08
施工包工合同-施工合同07-26
施工合同施工合同10篇11-08
施工合同06-13
施工的合同04-25
裝飾施工合同范本-施工合同02-10
實驗室裝修施工合同-施工合同07-28
裝飾施工合同06-14
監控施工合同06-13
村鎮施工合同06-13