房屋合同精華6篇

　　隨著法律知識的普及，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的房屋合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

房屋合同 篇1

　　甲方：___________________________________

　　乙方：___________________________________

　　一、 工程名稱：________________________________________

　　二、 工程內容：對外墻滲水進行維修施工。

　　三、 施工質量標準及要求：

　　1、施工質量必須達到合格（無滲漏），經甲方或質量部門驗收，達不到質量標準，應立即返修，其材料費、人工費用由乙方自行承擔。

　　2、施工原材料必須合格并符合施工要求。

　　四、 雙方的責任和義務：

　　A、 甲方的責任和義務：

　　1、甲方應根據有關規定，為乙方提供安全可靠的施工現場。

　　2、甲方有權對乙方的施工進行監管。

　　3、甲方應按合同規定及時辦理工程費用的結算、付款。

　　4、因乙方責任造成的質量安全事故和延誤工期，其經濟損失由乙方承擔，甲方可按損失情況扣除相應費用。

　　B、 乙方的責任何義務：

　　1、乙方員工進入現場時，應遵守甲方公司的內部企業管理制度，

　　2、乙方必須嚴把質量安全生產關，因此次施工涉及高空作業，施工人員必須穿戴好一切必要的勞保用品，杜絕任何安全事故的'發生。

　　3、乙方應組織好文明施工，并搞好施工場地內的清潔衛生工作。

　　五、 工程款結算方法和驗收標準：

　　1、工程款結算方法：經雙方協商，本次施工總費用為_______元。在工程施工完成后支付_____元。剩余部分，在工程完成后的___天內付清。

　　2、驗收標準：以無滲漏為驗收標準。

　　六、 雙方協商的其它條款：________________________________。

　　本合同壹式貳份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　甲方蓋章 乙方蓋章

　　年 月 日 年 月 日

房屋合同 篇2

　　借款單位:_______________________

　　地址:___________________________

　　貸款銀行:_______________________

　　地址:___________________________

　　簽訂日期:_______年_____月_____日

　　借款單位(簡稱甲方):

　　貸款銀行(簡稱乙方)：

　　甲方為_________________需要,依據《中國人民建設銀行房地產信貸部單位住房貸款辦法》,特向乙方申請借款,經乙方審查同意發放。為明確雙方的權益和責任,特簽訂本合同,共同遵守。

　　一、甲方向乙方借款人民幣(大寫)______________萬元,保證用于__________________。借款期限為_______年_______個月,即從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　二、乙方保證按以下用款計劃供應資金:

　　_______年_______月_______日_______萬元_______年_______月_______日_______萬元 _______年_______月_______日_______萬元_______年_______月_______日_______萬元

　　三、甲方保證按以下還款計劃歸還貸本金:

　　_______年_______月_______日_______萬元_______年_______月_______日_______萬元 _______年_______月_______日_______萬元_______年_______月_______日_______萬元

　　四、貸款利息,自支用貸款之日起,以轉入結算戶數額按月利率________‰計算,按季結息。甲方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息________%,不按規定用途使用貸款,加收利息________%。

　　五、乙方未能按用款計劃提供貸款,按違約數額和延期天數,每天付甲方萬分之三的違約金。甲方不能按時付息,乙方有權從甲方帳戶中扣收或暫時停止支付貸款。

　　六、在本合同有效期內,如國家調整利率,從調整之日起,乙方即按調整后的貸款利率計算利息,同時書面通知甲方和擔保單位。

　　七、借款到期后甲方如不能按期償還,乙方有權從甲方存款帳戶中扣收或用其抵押物清償。采取第三方擔保的.,由擔保方代為償還。擔保單位在收到乙方還款通知一個月后仍未歸還,乙方有權從其存款帳戶中扣收或通過法律手段維護自身的權益。

　　八、在本合同有效期內,甲方保證按季向乙方提供統計、會計、財務等方面的報表及其它有關資料。乙方有權了解甲方生產或項目的經營管理活動。

　　九、甲方法人變更時,應提前三十天通知乙方,變更后的法人繼續履行原法人所訂合同規定的權利和義務。

　　十、甲方填報的借款申請書,抵押或擔保協議書,均為本合同的組成部分。變更合同條款,需經甲乙雙方協商一致,并簽訂借款合同補充文本。

　　十一、本合同自簽訂之日起生效,貸款本息全部償清后失效。

　　十二、本合同正本三份,甲方、乙方和擔保方各執一份;副本________份,送_________________

　　十三、補充條款:____________________________

　　借款單位:(印鑒)_____________________________

　　法人代表:(簽字)_____________________________

　　貸款銀行:(印鑒)_____________________________

　　法人代表或(負責人):(簽字)_________________

　　擔保單位:(印鑒)_____________________________

　　法人代表:(簽字)_____________________________

房屋合同 篇3

　　【贈與合同的相關法律規定】：

　　《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：

　　(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;

　　(二)對贈與人有撫養義務而不履行。

　　【案件】：

　　20xx年5月老萬夫婦把自己的一處房產贈與了兒子小萬并簽訂了房產贈與合同，合同同時約定：老萬夫婦在其所贈與的房屋內有享有居住權，直至去世。雙方將該份贈與合同進行了公證，此后小萬辦理了房屋產權的變更登記，將該房產權屬登記在自己名下。20xx年8月小萬妻子朱某因瑣事與老萬發生爭吵，并動手與老萬撕扯;老萬打電話報警，此事經民警調解，暫時平息，但雙方從此心存芥蒂。 20xx年10月老萬夫婦思來想去，決定把兒子、兒媳一同告上了法庭，要求撤銷他們與兒子之間簽訂的房產贈與合同。

　　【審判】

　　法院經審理認為，合法的贈與合同受法律保護。老萬夫婦將其房產贈與兒子小萬，小萬也接受了贈與，雙方簽訂了書面贈與合同，并依法進行了公證、辦理了房屋過戶手續等相應的權屬變更登記，雙方間贈與合同已經成立并生效，非有法定情形，不得撤銷贈與。原告老萬雖遭兒媳朱某的打罵，但朱某并不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同的約束。贈與合同簽訂后，老萬夫婦一直居住在其所贈與的房屋內，原告的證據不足以證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以法院作出一審判決：駁回原告訴訟請求。

　　【評析】

　　本案是一起發生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件，包含著大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的角度出發，盡力做了大量調解工作，希望可以妥善化解家庭矛盾。但是，由于原被告雙方情緒對立、矛盾尖銳、意見分歧較大，最終未能實現和解或達成調解協議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：

　　(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;

　　(二)對贈與人有撫養義務而不履行;

　　(三)不履行贈與合同約定的義務。同時規定贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。”

　　本案的贈與合同是附義務贈與合同，受贈人小萬的義務是保障贈與人老萬夫婦的居住權。事實上，老萬夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內。由于家庭瑣事，老萬與兒媳發生沖突，遭到兒媳朱某打罵，從情理上講，朱某的`做法是不對的。但朱某并不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同約束。原告并未能提供足夠的證據證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以，法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時，法院在判決書中明確地指出，從道德層面上來講，兩被告作為原告的兒子、兒媳，更應該妥善安排、處理好家庭矛盾，兼顧自己的小家庭生活與照顧好長輩的贍養義務，解決家庭矛盾關鍵在于彼此的體諒與寬容。

房屋合同 篇4

　　轉租方：_______________（以下簡稱甲方）

　　受轉租方:_______________（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經協商一致，就甲方將其依法承租的房屋轉租給乙方使用、收益、由乙方向甲方支付租金等事宜訂立本合同。

　　第一條 轉租房屋的情況

　　1. 甲方依法承租的座落于______區/縣______路_______號______樓____層_____室的______（公有/非公有）房屋已（書面告知公房出租人/按房屋租賃合同的轉租約定/征得房屋出租人書面同意），由甲方將上述承租房屋______（全部/部分）即______號______室（以下簡稱轉租房屋）轉租給乙方。轉租房屋的建筑面積_______平方米。轉租房屋平面圖見本合同附件（一）。

　　2. 轉租房屋的共用或合同部位的使用范圍和條件：

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________

　　由甲、乙雙方在本合同附件（二）中予以明確。

　　3. 現有裝修、附屬設施和設備狀況：

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________

　　由甲、乙雙方在本合同附件（三）中予以明確。

　　第二條 轉租用途

　　1. 甲方已向乙方出示該房屋的（租賃合同登記備案證明/租用公房憑證 ）（編號_________________）。轉租房屋的用途為________，乙方承諾按（租賃合同登記備案證明/租用公房憑證）所載明的.用途使用轉租房屋。

　　2. 乙方保證，在轉租期間未事先書面通知甲方，并由甲方按租賃合同的約定取得出租人的書面同意以及按規定報經有關部門核準前，不擅自改變該房屋使用用途。

　　第三條 轉租期限及交付日期

　　1. 甲、乙雙方約定，甲方于___________年_____月_____日前向乙方交付轉租房屋。轉租期為_________（月/年）。自__________年_____月_____日甲方將房屋交付乙方使用起至_____年_____月_____日止。甲方保證該轉租期限未超出（租賃合同/前一個轉租合同 ）的租期。

　　2. 轉租期滿，甲方有權收回轉租房屋，乙方應如期返還。在租賃合同約定的期限內，乙方需繼續承租該房屋的，則應于轉租期屆滿前__________（日/月）向甲方提出續租書面要求，經甲方同意后續簽轉租合同。

　　第四條 租金、支付方式和期限

　　1. 甲、乙雙方約定，轉租房屋每日每平方米建筑面積租金為（______________幣）_____________________元，月租金總計為（_________________幣）________________________________元。（大寫：______萬______千______百______拾______元______角整）。

　　2. 乙方應于每月______日前向甲方交付租金。逾期支付的，每逾期1日，則乙方需按日租金的_____％支付違約金。

　　3乙方支付租金的方式如下：

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________

　　第五條 其它費用

　　1. 在房屋轉租期間，乙方使用轉租房屋所發生的水、電及其公攤、煤氣、通訊、設備、物業管理、公共維修金、__________________等費用由___________（甲方/乙方）承擔。其它有關費用，均由_______（ 甲方 / 乙方 ）承擔。123

房屋合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　為保證樓房屋漏水維修質量簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：

　　第一條維修標準及要求

　　1、乙方自愿選擇房屋維修形式并與甲方簽訂本合同。

　　2、維修地點：廠區木工房室內墻壁及地面漏水狀況維修。

　　3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏為主。

　　4、維修要求：

　　①乙方進行施工，提供人工，材料。

　　②乙方應做好施工現場的`安全質量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。

　　5、維修工期：在正常天氣下3天內必須完成。

　　6、維修后保質：建設工程維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修后應當繼續最低保修3年。且在出現漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內響應。

　　第二條維修工程款的發放

　　合計金額為：￥760.00元大寫：人民幣染佰陸拾圓整。乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合計金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。

　　第三條其它約定

　　1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。

　　2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方：

　　簽訂日期：年月日

房屋合同 篇6

　　甲 方公章 經辦人（簽名）

　　乙方：年 月。 日

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在業務及住房房頂因嚴重漏水需維修，乙方自愿承包，經甲乙雙方協商，本著公平合理的原則，協商簽訂維修合同如下：

　　一、維修地點：龍溪衛生院業務用房及住房房頂。維修面積以實際驗收測量為準。

　　二、維修要求：采用806橡膠材料，三油兩布。

　　三、保質時間：十年。

　　四、承包方式和價格：乙方房屋維修實行承包負責制，勞動力由乙方自行聘用和發放勞資，價格： 元/平方，垃圾清理 元/平方（含各項稅收）。

　　五、付款方式：驗收合格后支付工程總金額的90%，其余10%作為保證金，1年后無工程質量問題發生予付清。

　　五、維修質量要求及其他約定事項。

　　1、保證十年以內不得出現漏水現象，如有發生由乙方負責維修。

　　2、乙方自簽訂之日起10天內必須按甲方要求開工。

　　六、勞動管理和安全生產：

　　1、乙方所聘勞力與乙方發生勞務關系，與甲方不存在關系。

　　2、乙方必須嚴格遵守生產安全操作規程，如出現大、小安全事故，乙方自行承擔，概與甲方無關。

　　七、此合同任務必須在 20xx年 11 月 1日以內完成。

　　八、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，市衛生局持一份共同遵守執行。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　簽訂日期： 年 月 日

【房屋合同】相關文章：

房屋租賃合同商業房屋12-19

房屋餐飲房屋租賃合同02-09

商業房屋租賃合同_房屋租賃合同03-02

房屋租賃合同 詳細房屋租賃合同08-25

房屋租賃合同簡單 “租賃房屋合同”02-23

關于房屋租賃合同“房屋租賃合同”01-06

精簡房屋租賃合同_房屋租賃合同02-25

酒吧房屋租賃合同_房屋租賃合同03-02

標準房屋租賃合同_房屋租賃合同03-02

房屋租賃擔保合同_房屋租賃合同02-25