簡單的鋼結構合同范本（精選21篇）
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同起到的作用越來越大，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編整理的簡單的鋼結構合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
簡單的鋼結構合同 1
承攬方：________________________
代表人：____________ 職務：____________
電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。
第三條 定作方義務
(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目；
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。
承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的`工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續；
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗；
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 ：
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
第十條 合同價款支付方式
承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。
第十一條 違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款；不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失；
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金；
(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
簡單的鋼結構合同 2
發包方：(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
甲、乙雙方為配合完成本鋼結構建設工程，明確各自在施工過程中的權利、義務和經濟責任，根據合同法條例和工程具體情況，本著平等互利的原則，經協商，簽定如下合同條款：
第一條：工程概況
1、工程名稱：_______________________
2、工程地點：_______________________
3、結構層次：_______________________
4、建筑面積：_______________________
5、工程范圍：___________
6、設計單位：_______________________
第二條：承建方式________
第三條：工程造價
本工程承包價為____萬人民幣，每平方米為____元。施工中發生的單項設計變更，另行協商。
第四條：開、竣工日期
本工程根據甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應順延：
1、因設計變更延誤的時間以及甲方造成的因素；
2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續施工所耽誤的時間；
3、非正常停電的時間；
4、人力不可抗拒自然災害，乙方無法施工的時間。
第五條：雙方職責
(一)甲方：
1、甲方應向乙方出示工程項目批準及其他批準手續。
2、開工前會同乙方施工圖審核，并協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護。
3、會同乙方確定建筑物、道路和定位標樁水準點和座標控制點、
4、負責協調工程所在地的居民、村組可能發生的矛盾，以及城建、土管、稅務部門等相關的矛盾與費用。
5、做好施工現場的“三通一平”(即電通、路通、場地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用電。
6、組織有關單位對設計圖紙和有關的技術資料進行會審交底。
7、甲方指派____為工地代表，負責處理日常事務和工程質量監督等事宜。
8、按合同規定及時向乙方支付工程款。
9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項目必須服從乙方整體工程計劃安排、協調、施工。
(二)乙方：
1、向甲方提供工程施工圖紙并負責設計不當所引起的后果，負責工程開工前的各項施工準備工作。
2、按時向甲方提供材料質量證明書。
3、做好分部項檢查驗收。
4、確保工程質量和施工安全、文明，嚴禁野蠻施工。
5、自覺遵守建筑單位的規章制度。
6、負責做好工程竣工交付后的回訪保修工作。
7、乙方指派____為工地代表，負責工地的全面管理工作。
8、配合甲方協調工程實施中相關的`矛盾。
9、施工期間，發生的質量、安全事故，均由乙方負責，甲方不管。
第六條：付款及結算方法
按工程進度分期支付
第七條：工程質量與驗收
1、乙方必須按施工圖紙及國家現行施工規范進行施工，不得擅自變更和改動。
2、乙方應對全部現場操作、施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全責任。
3、工程所需材料均由乙方自組供應，并且要符合國家規定的國標材料。主要材料進場時，經甲方確認后方可使用。
第八條：竣工驗收
1、乙方應在單位工程竣工前三日內，通知甲方驗收，如甲方在一周內不能按時組織驗收而又無正當道理時，或甲方經使用后，視工程驗收合格。
2、驗收中，發生不符合質量要求需要返工的項目，乙方應在雙方商定的期限內完成。
3、工程支付后，乙方應主動回訪，并對工程質量終身維護。在( )年保修期內，發生確因施工責任質量問題，由乙方負責并承擔修理費用，在保修期外收取材料修理費用。
4、工程竣工驗收后，甲方應在十日內給與乙方合同規定的工程款。
第九條：附則
本合同一式兩份，雙方各執一份。
1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應承擔乙方的誤工損失費。
2、本工程競標報價一次性包定，如變更增加造價另行計算，按乙方報價競標報價同比例上下浮。
3、本合同履行過程中發生糾紛，甲、乙雙方協商解決，協商不成可向人民法院訴訟。
4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡單的鋼結構合同 3
發包主全稱：簡稱甲方
承包方全稱：簡稱乙方
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，依法簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
資金來源：
二、工程承包方式：
三、合同工期：本工程預計形式日期月竣工日期_______年________月________日，合同有效工期________天。有效日期以甲方首付工程款后，甲方基礎允許施工，主鋼結構材料進場日期為準。
四、工程質量標準達到甲方提供圖紙標準及圖紙變更單要求。
五、工程造價表注本工程造價不含稅費，如產生稅費，由甲方承擔
六、施工中的項目變更
在施工中根據甲方及設計要求。工程內容響應變更，增減工程量并入工程總造價。
七、雙方職責：
甲方職責：
1、無償提供施工場地，做好“三通一平”，維護好施工外部環境。
2、派人協助施工單位，監督施工質量。
3、檢查材料質量。
4、按合同及時撥付工程款。
5、水源電源接到施工場地并負責施工中所產生的費用。
6、維護乙方施工，材料采購，裝卸自主權，不受干擾。
乙方職責：
1、簽訂合同后，按圖紙、合同安排施工。
2、如未按雙方約定的質量要求施工，立即返工，返工費用自負。
3、嚴格按鋼結構施工及安裝規范執行，保質保量。
4、嚴格按操作規程和規范，安全文明施工，施工期間所發生的一切安全事故，責任自負。
5、在施工過程中如遇到天氣或其它因素，以及甲方原因造成的停工，工期相應順延。
八、工程總價付款方式：工程總價 元整。
1、本合同的工程款支付，按本企業名稱及賬號匯入；如果現金支付，憑本企業加蓋財務專用章的收據。
2、甲方在合同簽訂生效當日內，按合同總造價的約 %計款 萬元，預付乙方備料款。
3、工程進度款：
1、主鋼結構鋼梁、鋼柱、鋼架到工地時，甲方按合同總造價款的'約 %計款 萬元，付乙方工程進料款。
2、鋼架梁安裝完畢，安裝彩瓦前再付計款 萬元。
3、余款待主鋼結構材料進入工地后天付清。
九、工程驗收及雙方異議處理期限
一、按照雙方認可的圖紙要求，約定的質量標準驗收。工程竣工時，乙方向甲方呈交驗收報告。甲方接到驗報告三日內，山甲乙方雙方進行驗收，驗收合格辦理交接使用手續。如甲方提出有關質量問題，應以書面形式通知乙方，乙方在接到通知后三日內因到場整修。
二、工程竣工后，甲方接到乙方驗收報告三日內不進行驗收，或擅自投入使用者，均視為該工程已驗收為合格工程正式交付使用。
十、工程保修
1、乙方負責該工程質量保修，期限為1年，保修期從乙方出示的驗收報告之日算起。乙方接到甲方書面維修通知三人到場維修。
2、質量保修期滿后，在維修過程中，人工費、材料費按成本費計算。
十一、違約責任
本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，任何一方不得隨意更改或中止，否則賠償對方合同工程總造價百分之三十的違約金，并該工程所有材料歸乙方所有，解除合同。
十二、合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成，可采取以下兩種方式解決：
1、提交工商行政部門調解仲裁；
2、甲乙雙方可向主張權利的所在地人民法院處理。
十三、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜雙方協商解決。
十四、其它：
雙方簽字認可的補充協議，作為合同的一部分；具有同等效力。
甲方公章：_________乙方公章：_________
法定代表人簽字：_________法定代表人簽字：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡單的鋼結構合同 4
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同法》的有關規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商同意簽訂本合同，以便共同遵守。
一、工作概況：
1、工程內容：
2、工程地址：
二、承包范圍及方式：
1、乙方對該項目的承包范圍：屋面鋼結構圍護系統的檁條材料及安裝；夾心板的材料及安裝；屋面的包邊；屋面鋼結構圍護系統的配件。(不含土建部分，承包范圍以報價清單為準)
2、承包方式：
A、由乙方一次性包工、包材料、包制作安裝。
B、由甲方提供施工圖紙，乙方根據甲方所提供的簽名確認的圖紙施工。
C、乙方只提供相關材料合格證，不負責提供其它相關與工程相關的資料。
三、工程的材料規格及相關要求：
1、本工程使用的材料及要求應符合施工圖紙的標準，本工程的質量等級為合格。
2、本工程使用的主要材料規格以工程施工圖以報價清單為準。
四、工期：
1、乙方收到甲方材料預備金開始算起，天內乙方開始進場施工。
2、若遇到特殊情況或人力不可抗拒因素，工期順延，如下雨、刮大風、停電、政府行政行為、甲方延付工程款等等。
五、工程的價格及結算方式。
1、價格：本工程實際建筑面積為：________㎡，每平方米單價________元，總金額為________元整(人民幣)。此價格為工程直接費，不含稅收、管理費及其它費用，若需要發票稅收費由甲方負責。
2、結算方式：以實際的屋面建筑面積結算。
六、付款方式：
1、本合同簽訂生效時，甲方應付乙方工程總款 元，作為工程材料預備金；
2、屋面檁條安裝完，進夾心彩板前，甲方應付乙方總工程款 元，給乙方作為材料款；
3、在工程完工后，甲方在5天內及時組織驗收(如甲方沒有及時組織人員驗收，便擅自使用，則自動視本工程驗收合格)，確認無誤時，甲方在3天內付工程總款的 元給乙方；余留總工程款 元作為工程的保修金，從驗收合格后開始算起365天內為保修期，過后7天內付清保修金。
5、甲方未按合同約定支付乙方工程款導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔違約責任。
七、保修期及保修責任
1、乙方對本工程的保質期為年。
2、本工程在保修期內，若因乙方施工不符合圖紙要求所造成的質量問題，乙方應及時組織返修，并承擔相關費用；若因甲方使用過程中使用不當，及受10級以上臺風所影響造成的損壞，乙方可代為修復，但費用由甲方負責。
八、甲乙雙方責任約定：
1、甲方應負責施工現場的.三通一平工作，提供足夠的施工場所給乙方，并協調好現場與其它施工單位的關系，負責土建工程、水電工程、相關內業資料等等；
2、甲方及時拔付工程款，如款項沒有及時拔付，一切損失由甲方承擔；
3、有變更工程的項目內容，甲方應提前通知乙方，并與乙方協商處理；
4、乙方嚴格按照甲方所確認的圖紙要求及時間要求進行施工；
5、甲方負責工程施工過程中的臨時設施及水電，并提供30平方米的住宿；
6、在施工過程中，乙方施工內容范圍內的安全責任由乙方負責。
九、其他約定：
1、本合同若有未盡事宜，可另行補充合同；
2、本合同自雙方簽章之日起生效，到工程款全部付清后失效；
3、雙方若發生合同爭議，應本著平等、互利的原則協商解決，如協商不成，可在工程所在地的仲裁機構解決；
4、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
5、其他事項：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡單的鋼結構合同 5
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則，為明確雙方責任，保證本工程順利進行，經過友好協商，雙方成達下列條款，以茲共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱：
2.工程地址：
3.工程內容：包工包料，固定單價。
4.工程造價：
5.鋼結構工程建成后，土建砌體完工。
第二條付款方式
1.本合同簽訂生效三天內甲方預付工程總價款的給乙方。
2.在主鋼梁鋼柱加工完畢后甲方付工程總價的給乙方。
3.在主鋼架鋼梁檁條安裝完畢后甲方付工程總造價的
4.在屋面瓦完成工程總造價的 %給乙方。
5.剩余在工程竣工驗收合格15日內，甲方必須一次性付給乙方，預留 %為本工程保修金。在工程竣工驗收合格三個月后第一周內付清。
6.若本項目竣工后，乙方提出驗收，三日內甲方必須組織驗收，若甲方無組織驗收，則視為驗收合格，應按本合同第二條第5款付清合同款項。
第三條工程質量和驗收標準
乙方嚴格按照設計規范和設計圖紙要求進行施工，嚴把質量關，并接受甲方的監督。在施工過程中，甲方代表全權負責處理此合范圍內事務，現場施工員全程在場負責技術處理相關施工日志需雙方簽字確認，工程質量為合格。工程保修期為12個月，在12個月內，若因乙方施工原因造成質量不合格，由乙方維修合格，維修費由乙方負責承擔。
第四條安全生產
乙方嚴格按照安全生產操作規程組織施工，并接受甲方工地負責人的安全監督。若因乙方原因造成的安全事故，由乙方負責；若因甲方或單位無關人員(社會人員及政府有關部門)擅自闖入施工現場，或其他非乙方的.原因造成的安全事故，則由責任方自行負責。
第五條甲方提供條件
1.甲方應無償為乙方提供施工及生活用電、用水。
2.乙方進入工地前甲方必須具施工條件，即三通一平(通水、通電、通路，廠地平整)甲方應保證地面運輸道路的通道暢通。
3.甲方應為乙方留有足夠的場地用于材料堆放。
4.出現甲方未按約定付款情形，乙方停工后甲方如另行組織人員安裝，因此情況出現基于甲方違約造成，不影響乙方按合同總價款向甲方主張合同總價款的權利，甲方明確放棄以此理由的抗辯主權。
第六條爭議，違約
1.甲乙雙方若發生爭議，可提請有關部門進行調解，調解不成時，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。
2.乙方在無甲方造成其他原因的情況下，不能按合同工期竣工，或施工有問題經返修仍達不到設計規范要求，應賠償因此給甲方造成的實際損失。
3.甲方不能按合同約定付款，應按《中華人民共和國合同法》有關規定向甲方支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失，工期順延。
4.工程中途因甲方的原因停建，緩建造成的停工、窩工、返工，倒運人員和機械設備調遷等，所造成的經濟損失由甲方承擔。
5.工程未經驗收，甲方提前或擅自動用，發生的質量問題或其他的問題，由甲方承擔責任。原則上安裝三日內甲方不提出書成異議即視為訂可安裝及質量問題，即視為驗收合格。
第七條其他條款
1.本合同自定立之日起生效，本工程竣工驗收合格后甲方付清全部款項后終止。甲方首批合同款到乙方帳戶后，甲方將派一方監理到乙方加工車間進行監理，施工日志雙方簽字。
2.本合同一式兩份，雙方各執一份，每具有同等效力。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡單的鋼結構合同 6
甲方（發包方）：______
乙方（承包方）：____________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程合同法》法律法規等，為明確雙方在履行合同過程中的權利、義務、程度，經甲乙雙方協商后，一致同意簽定本合同，并依照履行。
一、工程技術條件
1、工程名稱：______
2、工程地點：______
3、工程范圍及技術要求：
3.1工程范圍：
甲方委托乙方進行輕鋼結構部分的制造、安裝（包括門、窗制作、安裝）。
3.2技術要求：
以施工圖為準（水、電和消防另行報價）。
二、工程范圍
1、建筑面積：約______平方米。
2、本工程運輸由______負責。
3、在工程實施過程中的所有文件，在與本合同沒有沖突的前提下，具有同等法律效力；若與本合同有沖突，以本合同為準。
三、工程承包造價
1、工程單價為_____元/平方米。
2、工程承包總價為_____元；大寫______元。
四、工期期限
1、本工程總工期，自甲乙雙方簽字和甲方支付預付款后起__個工作日完成。
2、如遇下列情況工期應順延：
2.1按施工準備規定要求，不能提供滿足施工的場地、用水、用電、道路未能接通、障礙物未能清楚，影響進場施工時；
2.2由甲方提供的技術資料、技術條件、驗收文件不準或發生變動；
2.3在現場施工中如因連續停電、停水八個小時以上或連續間歇性停水、停電三天以上（每次連續四個小時以上），而影響正常施工時；
2.4因現場代表簽證不及時而影響下一道工序施工，自未簽證起，到消除影響止，工期順延；
2.5未按合同撥付定金款或工期進度款而影響施工，從應付款日起，到以款實際付后的實際時間，作相應的工期延長；
2.6人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家法律并強制性技術規程，要求必須停止作業或停工的，自應停工或停止作業時起，到應復工之日止，工期順延；
2.7基礎由甲方負責承擔，由于甲方的'延期或因基礎工程質量不符合設計要求而影響乙方正常施工，或因甲方負責的其他工程項目因交叉而影響乙方正常施工，如有影響乙方要及時報告，如未報甲方不承擔責任，不給乙方順延工期，自影響開始日起，到影響消除日止，工期順延。
五、工程質量
本工程質量要求要達到合格標準，力爭優良。
六、工程價款的支付與結算
工程款的支付結算，結合鋼結構的特殊情況進行如下的支付結算：
6.1合同簽定后，甲主先預付總工程款的30%，即____元；材料及施工人員進入工地后，甲方再支付總工程款的50%；即___元，彩鋼瓦進入工地后，甲方再支付總工程款的10%，即___元，余款___元，待工程完工后，七天內一次性付清。
6.2工程結算方式：________。
6.3如因甲方原因造成難以支付的情況發生，即預期不付款，乙方有權單方將合同順延，直至終止合同的履行。
6.4確因甲方拖欠工程款而影響工程進度，造成乙方的停工、窩工損失的，應由甲方承擔相應的經濟損失，對延誤工期做相應的延長。
七、違約責任
乙方的責任：
1、合同簽定甲方支付定金后，乙方應嚴格履行合同，如果出現延期施工、停止施工等現象的，乙方應承擔給甲方造成的一切損失。
2、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工、改建，經過修理或返工、改建后，造成逾期交付的，乙方應承擔違約責任。
3、如甲方為按合同規定支付進度款，乙方在權停止施工，并在工程進度款收到后十日內在開工，工期順延。
甲方的責任：
1、因甲方的原因造成工程中途停建、緩建或由于要變更設計而造成的停工、返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，工期作中斷并賠償乙方由此停工、窩工、返工、材料構件、倒運、人員和機械設備調遷、材料或構件積壓的實際損失。
2、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而失去工程質量異議權并工期異議權，依法視為驗收合格。
3、乙方驗收通知書送達甲方十日后不組織驗收，視為工程驗收合格。
4、不按合同規定撥付工程進度款，則按銀行有關預期付款辦法的規定以其所延付金額每年按萬分之五償付給乙方，并允許乙方停工，工期相應延期。
八、附則
1、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執正本壹份，本合同所屬的合同條款、協議條款、方案圖紙，履行本合同通過中雙方現場代表簽署的聯系單、指令單、會議紀要等都具有法律效力，但合同具有最高效力。
2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章并收到預付款后即生效；工程竣工驗收符合要求，結清工程款支付完畢后終止。
3、本合同簽定后，甲、乙雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽定補充合同或協商作為本合同的補充合同，并與本合同一并具有法律效力。
4、本報價不包括土建及土建總、承包服務管理費，不包括水電部分和相關的社會福利，勞保統籌等，不包括報建產生的各種費用。
甲方（蓋章）：______乙方（蓋章）：______
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
______年______月______日______年______月______日
簡單的鋼結構合同 7
甲方： ________________司(以下簡稱甲方)
乙方：________________ (以下簡稱乙方)
依照《建筑法》等相關法律法規、遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，雙方就本建設工程總承包施工事宜進行協商，達成共識，訂立本協議，以資共同遵守執行。
一、工程概況：
項目名稱： ________________工程地點： ________________工程資料：________________ 資金來源： ________________工程面積：________________
二、工程承包范圍及承包方式
承包范圍：施工圖紙范圍內的全部項目工程。
承包方式：包工、包料、保質量、工期、安全生產、禮貌施工。
三、合同工期
雙方約定：本工程開工日期為20__ ________________年________________ 月________________ 日，竣工日期為20__年 ________________月________________ 日，有效工期為600天。
四、質量標準
工程質量標準：合格。
五、結算方式、付款方式
1、結算方式
(1)本工程與其全部變更簽證結算時定額套用20__寧夏回族自治區建設工程造價計價依據：《建筑工程計價定額》、《裝飾裝修工程計價定額》、《安裝工程計價定額》、《建設工程費用定額》，其他費用按國家及自治區有關文件規定執行。材料價差按施工期間寧夏造價管理站頒發的《寧夏建材》信息文件分期進行劃價調整，材差文件中未列材料(或暫定價部分)價格按發包人和承包人認可的實際價格調整。
(2)工程取費標準：該項目工程類別按定額站核定為準，企業類別按本施工企業類別計取。
(3)項目工程90%用現金結算工程款，房屋抵頂不超過工程造價的10%。
(4)甲方應在工程竣工之日起60個工作日內完成工程結算，否則視為認可乙方所做的單方結算，相關各方審定簽字之日氣1個月之內支付到工程結算款的95%，留5%做為工程保修金，保修期滿一次性付清。
(5)甲方切除項目：土方、護坡、降水、電梯、消防、通風、空調及制冷機組。
2、付款方式
(1)本工程款的支付形式：現金及房屋抵頂付款共計95%(工程保修費5%，工程保修期滿一次性付清)。
(2)承包人簽訂施工協議后，發包人開始土方開挖三日內，承包人向發包人交納工程質量保證金300萬元。質量保證金到甲方指定賬戶后，甲方向乙方以書面形式告知進場搭建臨時設施及施工前的準備工作。若不按約定時光交納質量保證金，視為違約，本協議自行解除。
(3)工程付款結點：第一結點地下鋼筋混凝土結構施工到±0.0002后支付至已完成工程形象進度的70%；第十層、第十八層鋼筋砼結構施工完畢支付至已完工程形象進度結算價款的70%；裝飾裝修工程按月進度的70%支付工程款；多層主體封頂，按月進度款的70%支付。工程到達竣工驗收合格后，在辦理竣工驗收備案各類手續之前，甲方將工程款支付到已完工程量的90%。
(4)付款形式：主體封頂后按月進度支付，承包人每月25日提交已完工程量的付款申請書交監理和甲方代表審批后，發包人于次月8日前支付工程形象進度款的70%，撥付工程款時，承包人需供給農民工工資發放表。
(5)20__年度能到達三個月施工期的，地下室必須到±0.0002，發包人因工期時光不足，致使乙方20__年度不足三個月施工期限的，甲方應付給乙方70%形象進度款，若付款不到位時，甲方按年息10%向乙方支付違約金。
(6)乙方停工放人時，涉及農民工工資問題，甲乙雙方協商解決。
(7)工程竣工結算完，甲方不能按合同要求按時按比例支付工程款時，甲方應承擔由此給乙方造成的一切經濟、法律訴訟等損失，并按年息10%支付違約金。
六、其他約定
1、工程質量必須到達合格標準，質量標準的評定以國家或行業的'質量檢驗評定標準為依據。經建設方、監理方、甲方認可；因乙方原因造成工程質量達不到約定的質量標準，乙方應承擔全部職責及經濟損失。
2、在施工過程中，乙方所發生的一切債權債務由乙方自行承擔。乙方應將甲方支付工程款優先發放農民工工資，不得拖欠。
3、乙方不能將本工程轉包、倒賣。一經發現，乙方無條件退出，協議終止，所造成的損失及法律職責均由乙方承擔。
4、乙方在施工期間，出現安全、質量事故等全部自我解決。造成的一切經濟損失及法律職責由乙方承擔，甲方不負任何職責。
5、禮貌施工，現場維護由乙方負責。
七、約定條款
1、乙方進入施工現場完成相應的工作量后，用于本項目的鋼材、商品混凝土由甲方供給擔保。
2、協議中的抵房到達預售條件時，根據乙方需求(住宅房或商業房)，甲、乙雙方簽訂抵房協議書，按掛牌價每平米降低100元抵頂工程款。
3、施工許可證辦理后進行工程備案，訂立工程合同，建設工程合同的各項條款均以本協議為準，辦理工程備案發生的費用各自承擔相應的費用。
4、協議第五條第二款第二節中交納的質量保證金，按照協議第三條約定的進場時光未能進場施工，予以返還。乙方等待甲方項目啟動另行進場。若甲方另行發包給其他施工單位，應視為合同欺詐。
5、乙方承接的項目工程分項工程分包，條件價位同等時，優先安排使用甲方推薦的分包隊伍。
6、質量保證金的退付：工程施工至主體封頂退50%，裝飾工程完成，竣工驗收合格后退50%。
八、爭議的解決
協議履行過程中發生的爭議，雙方友好協商解決，協商不成時，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
九、協議生效、分數
本協議甲乙方雙方法定代表人或委托代理人簽署并加蓋公章，按合同第五條2.2條之約定質量保證金到甲方指定賬號后生效。本協議一式捌份，甲乙雙方各執四份，具有同等法律效力。
甲方： ________________乙方:________________
法定代表人：________________ 法定代表人：________________
日期： ________________年 ________________月 ________________日
簡單的鋼結構合同 8
發包人：__
承包人：__
雙方于_____年_____月_____日簽訂了__工程的《建設工程施工合同》(合同編號：__)(以下簡稱原合同)。現因工程需要，將環湖路地段七部分磚砌圍墻變更成鋼結構圍墻，根據本工程的實際情景，經雙方協商，特制訂本補充協議。
本補充協議與原合同具有同等的法律效力。當補充協議與原合同出現矛盾時以本補充協議為準，本補充協議未述及的'均按原合同有關規定執行。
一、工程概況：
工程名稱：__
工程地點：__
工程資料：__
的施工及保修
資金來源：自籌
二、工程承包范圍
豐澤苑三期臨時鋼結構圍墻的制作及安裝，包括混凝土基礎、鋼構預埋件、鋼構圍墻制作、安裝及支撐錨固等施工圖紙所涵蓋的全部資料。
三、合同工期：
施工工期：合同簽訂后25個日歷日。
四、質量標準
工程質量標準：工程質量標準合格。
五、合同價款
1、合同暫定總價￥：__元(大寫：人民幣__元整)
2、本工程采用按施工圖示及綜合單價包干的方式承包。按附件的設計圖紙進行施工，鋼構圍墻工程綜合單價按每延米399.8元延長米包干，工程量按實結算，施工長度約為600米。
本綜合單價為包干價，費用資料與定額解釋范圍一致，包括但不限于人工、材料、機械、包裝運輸、施工技術、采取的措施、成品保護、檢驗、調試、驗收、樣品、管理、禮貌安全施工費用、利潤、規費、稅金、風險因素，并已研究垃圾排放、材料二次搬運、冬雨季氣候條件、政府規定需交納的費用等因素，除本合同明文規定以外，不因任何原因做任何調整。
3、工程結算時按實際完成的工程量乘以綜合單價得出工程總造價。
4、其它按原合同(合同編號：FZ-KQ-前期011)相關條款執行。
六、付款方式
1、乙方完成本合同范圍內的所有工程項目后，向甲方提出付款申請，甲方確認無誤后七個工作日內支付至合同總價款的80%。
2、完成工程驗收，且驗收合格后，乙方向甲方提交決算報告及決算資料，甲方完成決算審核后，十個工作日內向乙方支付至決算總價的90%。
3、余款作為工程保修金，本工程保修期為一年，自甲方正式驗收合格簽訂之日開始計算；保修期滿后七個工作日內甲方一次性向乙方支付，保修金不計利息。
4、每次付款前承包人應供給可供發包人財務入賬的工程建安發票。
七、其他未約定的事項均按雙方于_____年_____月_____日簽定的原合同(合同編號：_______)約定資料執行。
八、本補充協議一式肆份，雙方各執貳份。
發包人(公章)________________ 承包人(公章)________________
法定代表人：________________ 法定代表人：________________
法人代理人：________________ 法人代理人：________________
________________年________________________________ 月 ________________日
簡單的鋼結構合同 9
發包方（甲方）：_______
承包方（乙方）：_______
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑法》及其它有關法律、行政法規、規章，甲乙雙方在平等互利、相互信任的基礎上，就鋼結構工程的 鋼結構及采光頂玻璃幕墻工程分包事宜簽訂此合同，以資雙方遵照執行。
一、工程概況
工程名稱：_______
工程地點：_______
建筑面積：_______
二、承包內容
承包范圍：
軸鋼結構施工圖所包括的全部鋼結構及采光頂玻璃幕墻。
除上述工作外，由上述工作可合理推論得到的對完成上述工作的穩定、完整、安全、可靠及有效運行所必須的全部工作。
合同總價：________________元（合同總價暫定，投標表中單價固定已最終確定的圖紙為準）。
三、加工制作技術要求
乙方必須按甲方提供的圖紙及國家GB50205-2001規范及國家相關技術規范、行業標準、條例和強制條文等執行。
四、項目聯系人
1. 甲方委派_______ 為項目負責人。
2. 乙方委派 _______為項目負責人。
五、工程價款結算及付款方式:
1、工程預付款：
工程預付款：甲方應在合同簽定后三日內支付工程款的`40%做為預付款，用于鋼材、預應力專業材料、采光玻璃等的采購。
2、 工程進度款的支付：當乙方開始鋼結構進入施工現場安裝時，甲方應支付工程款的10%做為工程進度款，鋼結構安裝完畢驗收合格幕墻龍骨安裝完畢付工程總款的30%。乙方全部安裝完畢，當鋼結構單項驗收完成后，甲方應支付至工程總額的97%,并在乙方提出申請后三日內審核完畢及付款，余款做為質保金應在乙方安裝完成一年后7日內付清。
六、工期要求
本工程開工日期：
如乙方不得不拖延加工或暫停加工，必須在此之前向甲方提交一份闡述原因的報告，經甲方同意后方可獲得延期，
七、技術要求
乙方必須嚴格按設計標準和現行國家標準操作規程和驗收規范完成承包范圍內的工作，并應符合甲方的要求，滿足設計圖紙和有關技術洽商及變更的要求。
八、違約處理
1、甲、乙雙方都必須嚴格遵守本合同各項規定，由于一方的違約，造成本合同無法履行或不能完成履約時，由過失的一方承擔違約責任并承擔因此而引致的一切費用，如屬于雙方的過失，根據實際情況，由雙方分別承擔各自的違約責任。
2、甲方應按合同要求支付乙方工程款、提供圖紙，否則乙方有權順延工期。若由于乙方原因造成工程嚴重脫期，而乙方又無積極措施確保合同工期完成或無力按質量標準返修的，甲方有權責令乙方停止施工直到終止合同，且乙方應承擔實際損失及相關責任。
九、合同爭議
甲乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請簽約所在地合同管理機構會同有關部門調解，協商或調解不成的，向北京市通州區人民法院提起訴訟。
十、其他條款
本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，付清尾款后失效。
本合同正本兩份具有同等法律效力，由甲乙雙方分別保存，副本兩份。
甲方（簽章）：_______乙方_______（簽章）
甲方代表：_______ 乙方代表：_______
簽訂日期：_______
簡單的鋼結構合同 10
發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1工程名稱：甘肅恒亞水泥有限公司1#2#熟料生產線鋼結構件制作加工
1.2制作地點：江西省瑞昌市碼頭鎮
二、工程承包范圍
承包范圍：__熟料生產線制作完成并運至恒亞水泥有限公司指定地點
三、合同工期
完工日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
四、質量標準
工程質量標準：100%合格
五、合同價款
1、制作綜合單價為6200元/噸，合同總價金額(按實際工程量結算為準)：3350萬元(大寫)：叁仟叁佰伍拾萬元整(人民幣)。
2、計價方式：工作量嚴格按照甲方提供的施工圖紙進行結算，實驗費用按規定由乙方承擔，故制作單價含試驗費。如一次檢測不合格需二次檢測造成的費用由承包人負責。現場建設單位仍需進行抽檢，如檢測不合格，所造成的一切經濟損失均由乙方承擔。
六、組成合同的文件包括
組成合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、標準、規范及有關技術文件
雙方有關工程洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、合同工作內容
雙方約定承包人應做的工作：
1、乙方制作的內容包括：下料、組立、拼裝、焊接、矯正、修磨、探傷、噴砂(Sa2.5)、構件編號、噴涂、構件出廠出具裝車清單；乙方應嚴格遵守甲方排定的施工進度計劃在規定的供貨計劃時間內完成構件制作加工。
2、承包方應完全按照國家規范及發包方提供的設計施工圖紙、技術質量、包裝的具體要求加工生產。發包人在構件出廠前負責按圖紙及規范要求驗收，不符合質量要求的應由承包方負責進行返工處理，返工費用由承包方自理。乙方需提供公司相關資質、焊工證復印件、原材檢測報告及探傷報告。
雙方約定發包人應承擔的工作內容：
1、乙方自行負責鋼材采購；
2、乙方完成構件制作后，提前7天通知甲方，運至甲方指定地點，運費由甲方承擔；
八、材料供應
1、經甲方確認后，一次性包干。(具體要求參照1#2#生料庫26#、27#圖及施工總說明。)
2、油漆：鋼結構涂料油漆采用W61系列耐高溫防腐面漆，耐熱120℃。要求涂層為二底，一中，二面。每涂層應保持在20-25um，所有構件在涂裝前必須認真除銹，表面除蝕及除銹等級為Sa21/2級標準，施工中應嚴格按該系列涂料工藝要求操作，各連結點處的構件及零件涂裝，待安裝完畢后進行。
九、工程進度
雙方約定工期順延的其他情況：承包方應嚴格遵守發包方及業主工期進度，在規定的.時間完成鋼構的加工制作。除不可抗力因素影響外，承包方應確保工期不延誤。如果承包方可按其交貨情況下發包方要求推遲工期，承包方應無條件滿足發包方需求，可相應順延，送貨期順延不調整價格，承包方亦不能因此向發包方主張任何費用(時間過長產生的二次除銹、
十、付款方式：
1、本工程無預付款；
2、開具正式發票，工程款由50%現金及50%承兌匯票組成。
3、1#熟料生產線構件構件制作完成后，運至現場甲方指定地點，經甲方與業主驗收合格后，出具發票，付總價的1/2；2#生產線構件如上，一次性付清余款。
十一、合同生效
合同訂立時間：_____年_____月_____日
合同訂立地點：江西省瑞昌市碼頭鎮
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
十二、未盡事宜，協商解決
發包人：(公章) 承包人：(公章)
住所： 住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
電話： 電話：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
稅號： 稅號：
郵政編碼： 郵政編碼：
_________年_________月_________日_____年_____月_____日
簡單的鋼結構合同 11
發包單位：______（以下簡稱甲方）
承包單位：______（以下簡稱乙方）
按照《經濟合同》及其相關條例的精神，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方協商達成協議如下：
一、工程概況：
1、工程名稱：新疆機場集團庫車城市候機樓
2、結構：鋼結構
3、地點：庫車縣文化路與友誼街交匯處
4、施工量：約為100噸
5、質量要求：按國家有關鋼結構工程質量驗收標準驗收，一次交驗合格。工程質量保修期為一年，保修期內出現的質量問題，乙方應按國家有關保修條款負責及時解決。
二、承包范圍形式：
1、工程范圍：鋼結構施工圖紙上所有設計工程量
2、承包形式：本工程以每噸7800元，已含（材料、制作、安裝運輸、吊裝除銹、損耗、輔材等費用，重量以設計理論重量為準）的形式承包本工程。
3、工程總價：本工程以計算總噸位為準，工程總價暫定約為78萬元整。
三、質量與驗收標準：
乙方保證質量完成施工任務，安全施工。遵守甲方的'有關規章規定要求，工程完工后由甲方按照雙方約定的質量標準進行驗收。質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
四、付款方式：
合同簽訂后甲方付乙方（30%）預定金，鋼結構貨到甲方工地付到（50%），鋼結構完工甲方付到（90%），工程驗收合格1個月內付清全款；具體加工時間以甲方通知為準。
五、其他有關事項：
1、為確保工期，乙方在接到甲方進行現場施工通知后及時進場，按合同要求期限按時交付工程。
2、乙方在施工期間，嚴格按照國家質量管理規定和甲方要求施工，若因質量不合格造成反攻的責任和經濟損失由乙方自行承擔。
3、乙方在施工中應嚴格按照國家和地方有關規定和法規以及甲方制定的安全生產規章制度，積極配合行業安全人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。若因乙方安全措施不力不按標準要求施工或違章操作造成安全事故的，其責任和經濟損失由乙方自行承擔。
4、乙方負責吊裝安裝期間一切安全責任事故及費用。
六、合同補充條款：
1、所用材料含稅票已抵扣鋼結構工程中部分工程稅金。
2、乙方要提供鋼結構所有主材及輔材質量合格證、出廠合格證。
3、進場材料如需復檢費用由乙方承擔。
4、所有鋼結構件的防火涂料乙方不負責。
未盡事宜雙方進一步協商解決。
本合同一式陸份，甲乙雙方各持三份，雙方簽字蓋章后生效。甲、乙雙方應嚴格按照本合同執行，若違反按照合同法執行。
甲方：______乙方：______
代表：______代表：______
電話：______電話：______
身份證號：______
______年______月______日______年______月______日
簡單的鋼結構合同 12
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，給雙方充分友好協商，簽定本合同，以資共同信守：
一、以上報價含17%增值稅，含運貨珠海
二、驗收標準及異議處理方式：以雙方商定的標準或確認有樣板進行驗收。貨物如有質量問題，需方可在收到貨物之日起七日內提出異議，超過異議期或需方對貨物開料、沖壓或其他加工后視為驗收合格恕不退貨。
三、計量方式：
1.以供方過磅計量為準；
2.當以磅重方式計量，在扣減包裝木架的重量時，以供方所示包裝木架重量為準。雙方有異議時，以實際過磅的重量為準，雙方都不得隨意加減木架的'重量。
四、付款方式：
雙方合同簽訂后，需方先付30%貨款，收余款后安排出貨
五、交貨期時間：
供方在____月____日前安排出貨給需方。
六、交貨地點、方式：
供方運輸。
七、質量要求：
按原廠家技術和執行標準，要求原廠或防潮按一定數量包裝，表面不能有劃花、砂眼等現象。
八、解決合同糾紛的方式：
本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均在合同簽定地人民法院提起訴訟。
九、本合同一式兩份，供需方雙方簽章確認后生效。雙方各執一份，傳真件及正本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
簡單的鋼結構合同 13
甲方：________________（以下簡稱甲方）
乙方：________________（以下簡稱乙方）
依據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》的有關規定，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行。
一、名稱：________
二、地點：________
三、內容及主要技術參數
1、內容：________
2、建筑面積：________
3、技術要求：________
4、質量要求：________
5、工期：________個自然天安裝完畢，乙方在施工期間，如遇到工程量變化和設計變更、雨天等不可抗力因素影響，工期相應順延。
四、安裝造價及付款方式
1、安裝造價
本安裝工程每平米安裝費為人民幣________
________元/平方米，總金額________元。
2、付款方式
①部分安裝完畢，甲方應支付乙方工程款元。
②安裝完畢驗收合格后,剩余工程款________元全部結清。
五、甲乙雙方負責事項
1、甲方負責事項
①負責提供所有材料及場地，施工用電電源、電費由甲方承擔。②負責施工場地質量監督和組織驗收，提供良好的安全施工環境。③按合同約定，按期付款。
2、乙方負責事項
①嚴格按《鋼結構工程施工及驗收規范》的有關規定和甲方確定的施工圖施工，確保工程質量。②按合同約定,按期完工。
③嚴格執行甲方各項規章制度，安全生產、文明施工，杜絕安全事故及違法事件的發生。
六、驗收
1、安裝工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方應在接到通知后日內組織驗收。
2、甲方一個月內未組織驗收或者直接投入使用，即示甲方認可此安裝工程為合格。
3、安裝工程未經驗收，甲方不得使用，由此造成的一切質量事故及損失由甲方承擔。
七、違約責任
1、甲方若不按合同約定支付安裝工程款，按合同額的日千分之
償付乙方逾期付款違約金，由此造成的`安裝工程延誤由甲方負責。
2、乙方安裝工程逾期交付，按合同額的日千分之
償付甲方損失。
八、附則
1、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
2、本合同自簽訂后生效，安裝款全部結清終止。
3、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(蓋章)：________乙方(蓋章)：________
代表人簽字：________代表人簽字：________
電話:________電話:________
____年__月__日____年__月__日
簡單的鋼結構合同 14
發包方（以下簡稱甲方）：______
承包方（以下簡稱乙方）：______
經甲、乙雙方現場勘查、協商，在遵照平等、自愿、公平和誠信的原則下，就鋼結構拆除工程，雙方達成以下協議：
第一條：工程概況
拆除工程位于臨朐綜合中學建設指揮部辦公室。
第二條：工程承包范圍
屋面鋼結構支撐、鋁門窗。
第三條：工期
1、合同工期：
2、開工日期：
3、完工日期：
第四條：質量標準：
1、乙方必須按照甲方的要求，將拆除下的鋼結構進行拆解、托運。
2、乙方應文明施工，切實做好做好安全防護；
第五條：工程價款及付款方式
工程價款按拆除鋼結構物料抵扣拆除費用一次性包死，合同總價約為：______元（價款包含人工費、機械類、管理費、人員保險金。）
第六條甲方責任和義務
甲方負責拆除鋼結構的協調施工監督等工作；
第七條：乙方責任和義務
1、乙方進場后，必須聽從甲方管理人員的協調指揮；
2、乙方管理人員施工前必須對施工人員進行安全交底；
3、乙方必須指派有經驗的`專職安全員做好安全拆除施工監督，確保拆除施工在安全狀態下進行；
4、乙方人員應采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措
施不力造成事故的責任和因此發生的費用；
第八條：合同爭議、解決方式
雙方如有爭議，雙方應友好協商解決，協商解決不成時，應提交當地勞動仲裁部門裁決或工程所在地人民法院起訴。
第九條：其他
合同自雙方簽字起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
如單方違約，違約方承擔一切責任。
甲方：______乙方：______
代理人簽字：______
______年______月______日______年______月______日
簡單的鋼結構合同 15
甲方：________________
乙方：________________
第一條產品名稱：彩鋼扣板廣告材料
第二條數量：實收方數178平方米（單價：_______________元/平方米）
第三條貨款總費用：_________________元整（￥__________________）
第四條貨款及費用等付款及結算辦法：在甲乙雙方簽訂本合同之日，甲方支付乙方貨款總額的30%，乙方運貨到甲方指定場所經甲方驗收合格后1天內，甲方再支付乙方貨款總額的70%。
第五條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
第六條本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第七條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第八條本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第九條本合同一式二份，由甲、乙雙方各執正本一份。
甲方：________________
日期：________________
乙方：________________
日期：________________
簡單的`鋼結構合同 16
甲方：________________
乙方：________________
乙方因加工的需要，向甲方購買不銹鋼板材，為明確雙方的權利義務，經 雙方平等友好協商，訂立以下條款。
1、乙方加工所需的不銹鋼板材全部從甲方購買。 未經甲方書面同意，乙方不 得從其他渠道購買不銹鋼板材，否則，乙方應向甲方支付違約金人民幣50萬元 整，同時甲方有權單方解除合同。
2、乙方加工進度需要，分期分批向甲方購進所需不銹鋼板材，乙方每次需貨時， 應提前三天通知甲方所需板材的規格、型號、數量、生產產地，經甲方確認后， 甲方應在150日內將該板材送到乙方加工廠地。如果甲方逾期貨的價款的`千分 之三支付違約金。
3、由于不銹鋼板材市場價格變動頻繁，每批貨物的價格以甲方供貨當日市場價格為參考，由雙方友好協商確定 。
4、板材接收驗收方式：乙方收到貨物后應先進行檢測，合格后方可使用，如 有質量問題應在收到貨物之日起_5_日內書面通知甲方，并提出相關的檢測 報告，否則該批板材的質量視為完全合格。 經雙方確認鋼材質量確實不合格 后，甲方應將質量不合格的板材運回，并承擔運回所發生的運費，但甲方不承 擔其他責任，同時甲方在10日內換送合格板材。
5、付款方式：本合同項下板材款項按以下方式支付：甲方板材送到乙方加工廠當日，乙方必須支付該批板材總價款的80 % 如果乙方沒有按時如數支付任何一 期的板材款，則乙方應賠償當期所欠款上午日計千分之三的違約金。
6、雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交 方所在地人民法院裁決。
7、本合同雙方簽字蓋章后生效。
8、本合同一式二份。甲乙雙方各執一份。
甲方：________________
日期：________________
乙方：________________
日期：________________
簡單的鋼結構合同 17
甲方(需方)：______
乙方(供方)：______
簽訂地點：______
簽訂時間：______
一、根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著責任分明，友好合作的原則，就乙方承擔甲方施工工程中使用的剝肋直螺紋鋼筋連接套筒供應事宜達成以下協議，雙方共同遵守。
二、產品名稱，商標、型號、數量、金額，供貨時間。產品的數量以實際用量為準(以送貨單為準)，但不低于預算的百分之九十五。正反絲扣按大徑規格每個加0.3元,驗收標準按照JGJ107-20________標準執行。對于不符合需要的產品乙方在三日內給予更換。
三、交提貨方式，運輸方式，到貨地點和費用負擔：
由乙方自行選擇運輸方式至甲方所在施工地點，運輸費用由乙方負責。由甲方自行負責卸貨費用。
四、包裝標準，包裝物的供應和費用承擔：執行國家相關標準。
五、驗收方式：
貨到工地后，甲方或甲方所委托的項目部相關部門收料人員對貨物的包裝、標識、隨貨同行的質量證書、合格證書等相關技術資料進行檢查，符合驗收標準按照實際數量驗收，并向乙方開具收料憑證。
六、對產品提出異議的時間和方法：
甲方或甲方所委托的項目物資部門的驗收中，如果發現產品的'品種、規格、型號及質量外觀不符合規定時，甲方應妥善保管，并在3日內向乙方提出書面異議。在委托承付期間內，甲方有權拒絕支付不符合合同規定的貨款。乙方在接到甲方的書面異議后，在3日內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
七、供貨計劃的相關事宜：
甲方應提前7日以書面或傳真等方式向乙方下達供貨計劃，甲方委托所在工區的物資部門為驗收人作為貨物的有效簽字人。為確保施工需要和運輸成本的合理化每批供貨數量不少于3000個
八、結算方式及時間：貨款月結。到期未清，甲方需向乙方支付所欠貨款每日千分之五的滯納金，直至結清貨款，期間乙方有權停止供貨。
九、雙方的權利和責任：
(一)甲方權利和責任：
1、甲方施工人員在使用滾絲機過程中，由于違章操作或錯誤操作出現安全問題由甲方自行負責。
2、如甲方使用的螺紋鋼不符合GB1499-1998標準，由甲方自行承擔由此造成的一切后果。
3、乙方為甲方提供的鋼筋套筒如因甲方施工人員未把絲扣擰死，或鋼筋加工不標準由此造成的一切后果由甲方自行承擔。
(二)乙方的權利和責任：
1、乙方不能因為無貨使甲方停工待料，甲方因此可以選擇其他供應商。
2、乙方所供產品達不到國家相關的質量標準時，乙方應在甲方規定的時間內無條件的退換。
十、出現下列情況時，甲方有權終止合同，并另選供應商：
1、供貨產品達不到國家相關質量標準時。
2、合同簽訂后，不能及時供貨，造成甲方停工待料的。
十一、解決合同糾紛的方式：執行合同過程中出現的爭議應由雙方協商解決，如協商不成提交原告方所在地的法院申請裁決。
十二、其它約定事項及權利義務：
1、乙方免費提供 3臺滾絲機，設備所有權歸乙方所有。在乙方退場時甲方歸還乙方機器及配件，如若損壞或丟失照價賠償，滾絲機每臺12500.00元。滾絲機進場后乙方安排一名技術人員負責甲方現場設備的調試及維修并負責培訓，培訓期為一周。乙方技術人員的相關費用由乙方承擔。
2、甲方交納乙方滾絲機押金每臺5000.00元做為本合同雙方承諾的信譽保證金.保證甲方施工使用所有套筒都由乙方提供。(套筒為上述合格套筒)，在合同執行期間甲方擅自購買其他廠家套筒，乙方有權不退還甲方押金并將滾絲機及所剩套筒拉回(銹蝕或污損不退)，甲方并付清乙方全部貨款，甲方不得有任何異議。合同執行完畢后雙方無任何異議，乙方歸還雙方承諾的信譽保證金。
3、合同執行期間甲方因工期等原因要求乙方再提供滾絲機，須通過雙方協商而定。為此導致乙方成本增加，乙方有權對套筒價格作出相應調整。
4、供貨期間由于原材料價格浮動，乙方所供套筒價格高于或者低于同期市場價格時，雙方應協商對價格作出相應調整。
5、乙方退場時，甲方可向乙方退還剩余套筒、滾絲機及配件，如出現有使用過、銹蝕、或污損的套筒乙方不予退還。(配件價格如下：對刀柱50元每個。)
6、耗材的供應及費用承擔：乙方有償為甲方提供滾絲輪300元每套，剝肋刀100元每套，絲頭塑料保護帽0.08元每個,潤滑劑(14公斤裝)260元每桶。工作扳手70元每把，力矩扳手350元每把。
7、本合同履行過程中，雙方就有關未盡事宜及時進行協商和補充，并形成相關紀要，補充規定與本合同具有同等的法律效力。
十三、本合同經雙方簽字后即生效，乙方退場時，甲方付清全部款項后合同履行完畢，本合同自動失效，本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份，具同等法律效力。
甲方(蓋章)：______
法定代表人：______
委托代表人：______
電話：______
傳真：______
地址：______
開戶銀行：______
帳號：______
_______年______月______日
乙方(蓋章)：______
法定代表人：______
委托代表人：______
電話：______
傳真：______
地址：______
開戶銀行：______
帳號：_____________年______月______日
簡單的鋼結構合同 18
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方友好協商一致，現就本建設工程具體施工事項，達成如下合同條款，雙方信守執行：
一、工程概況
1、工程名稱：四川美大康藥業股份有限公司精烘包空調機房工程
2、工程地址：什邡市金河東路
3、承包范圍和內容：四川美大康藥業股份有限公司精烘包鋼結構空調機房、空調機組基礎(三個)。
二、合同價款
總價包干為__元，人民幣大寫：壹拾伍萬伍仟元整。
三、合同工期
1、本合同工期總日歷天數 天。以合同簽訂之日起開始計算。
2、如遇以下情況，工期相應順延：
甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進度;
一周內非承包方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工;
甲方原因造成影響下一道工序施工;
未按合同規定支付工程款而影響施工工期;
不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、臺風)無法施工及政府行政行為而延誤工期;
甲方代表同意工期順延的其它情況。
四、工程款的支付和結算
1、本合同簽訂生效后七日內，甲方預付工程款的40%，計人民幣620_.00元作為材料款。
2、工程全部竣工,甲方一個月以內組織竣工驗收(甲方一個月內未進行竣工驗收,乙方視為工程合格),驗收合格后，乙方出具全額正式發票(在甲方稅務部門代開)，甲方支付工程款的55%，計人民幣__元。
3、工程款的5%，計人民幣__元作為工程保質金，待保質期滿一年后三日內付清，質保金不計利息.
五、技術標準及要求
1、彩鋼板為50mm厚夾芯泡沫彩鋼板，壓型鋼板厚度不小于。
2、塑鋼窗為中財型材80系列(加鋼襯)推拉窗，玻璃為5mm厚無色單層普玻。
4、進入現場的所有材料，其質量由乙方按施工驗收規范及標準進行抽檢和送檢，合格的方可入場和使用;因乙方未檢定合格而先行使用的，后果乙方承擔。
5、施工過程中，乙方必須按照要求，加強過程質量管理、監控，組織分部、分項的隱蔽驗收，檢查或驗收時間，乙方應提前24小時通知甲方。
6、乙方在工程竣工驗收前，必須提前5天將工程竣工資料整理完善并裝訂成冊交于甲方審閱合格后，組織竣工驗收。竣工資料應包括各種材料出廠合格證、檢測報告、材質證明、竣工圖紙、驗收記錄等。
六、安全文明施工
1、乙方必須高度重視施工工人的安全教育和培訓，遵守甲方廠區安全管理制度，嚴格按安全文明施工標準組織施工，施工現場安全標示醒目、安全防護用品齊備、安全措施完善。
2、乙方應在必要處設立安全警示牌或安全公告欄，并采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。必須接受甲方安全監督檢查，并對查出的安全隱患及時整改;因缺乏安全保障又不能按期整改，被各級安監部門強令停止施工的一切后果由乙方來承擔，給甲方造成損失的應承擔相應的賠償責任。
3、乙方的設備、工具、物資等進入甲方現場后，必須自行妥善管理，因保管不善而造成的損失由乙方自負。乙方材料、設備設施的出廠需經甲乙雙方工地現場代表的'簽字確認并經甲方代表開具物資出門條，接受甲方保衛部門的查驗無誤后方可出廠。
4、由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程、消防條例、導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失和責任。
七、施工與設計變更
1、經甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。
2、甲方生產工藝需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，雙方協商并簽證確認。
八、違約責任、索賠
1、甲方不按合同約定支付工程預付款，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，乙方可停止施工，工期應當順延。
2、因乙方原因造成工程延期，每延誤一天，乙方應承擔違約金人民幣20_鋼結構工程施工質量驗收規范及SH3507-1999石油化工鋼結構施工及驗收規范。
3、 承包方在施工中若發生質量問題，及時報告發包方代表，協同解決。
六、 工程款的支付和結算
本合同簽訂生效后，甲方即支付乙方合同價款：20%計人民幣__元作為材料款; 鋼構材料進場付合同款40%計人民幣：元;在工程竣工驗收達到合格標準后十五日內付合同款35%計人民幣__元。工程竣工驗收一年后無質量問題將5%計人民幣4850元質保金付清。施工與設計變更
1、 經甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。
2、 甲方生產工藝需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協商。
七、 糾紛解決辦法
任何一方違反本合同規定，雙方協商解決，如協商不成時，可通過當地仲裁機關或人民法院訴訟途徑解決。
八、 附則
1、 本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
2、 合同履行過程中，雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯系單、會議紀要等均作為合同附件，具有與合同同等的約束力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡單的鋼結構合同 19
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將##有限公司鋼結構車間(四個車間)基礎工程承包給乙方施工。就此工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一.工程名稱：
二.工作地點：
三.承包范圍及施工內容：甲方提供的圖紙范圍內的全部基礎工程(四個鋼結構車間的工程量)，乙方負責按圖紙要求對此工程基礎部分承包施工。
四.技術要求及驗收標準：
1.按照此工程施工圖紙技術數據，結合現場實際情況進行廠房基礎部分施工。
2.要求不低于圖紙技術標準要求，保證圖紙要求各項技術指標達到合格標準要求。該工程所用材料應有合格證，符合國標標準，符合圖紙設計要求及規范。
3.依照建筑工程地基基礎驗收標準及圖紙技術要求，按照合格標準驗收。在施工過程中發現的質量問題，乙方應無條件無償的整修完畢。
五.承包方式：乙方包工包料，包安全、文明施工。
六.工程量及工程價款：
工程總量為圖紙要求標準(四個鋼結構車間的`工程量)，工程總價： 。
七.結算方式：
乙方自籌工程所需材料及全部施工所需工機具、人員及現場臨電等事宜。
八、其它約定事項：
乙方的施工工期應按 的要求如期完成(天氣原因除外自開工之日起6日內)。施工所需鋼筋及混凝土應做試件質量試驗，如因所用材料試驗不合格造成的一切損失由乙方負責。
九.此合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，雙方代表人簽字，蓋章(畫押)生效。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
簡單的鋼結構合同 20
甲方：________________
乙方：________________
甲、雙方根據平等互利、協商一致的原則，依法簽訂本合同，以便雙方共同遵守執行。
一、 供貨內容：
鍍鋅管材、鍍鋅管件及角鐵一批（詳見合同附件：清單明細表）。貨款總金額按材料清單明細表（明細表內所報單價為含稅單價）包干價為：人民幣陸萬伍仟貳佰元整（65200.00元）。
二、 產品質量要求及標準：
1、 乙方按甲方要求供貨并按甲方要求出具產品合格證和 相應的產品質量檢測證明等相關驗收資料。
2、 產品驗收標準必須符合：
三、 供貨地點、方式：
1、乙方負責運到甲方指定地點； 產品到達現場后，甲方應對材料的數量、外觀質量簽字認可，運輸原因造成的破損由乙方負責；
2、 乙方送貨時應提供送貨單一式貳份，由甲方指定專人按合同約定的要求驗收簽字確認，該簽字只表示對貨物名稱、規格、顏色及表面狀況、供貨時間和供貨數量的確認，不表示所提供貨物已經符合約定的質量標準；
四、 供貨時間：根據甲方書面要求及時供應。
五、 結算方式：
貨到工地支付人民幣肆萬元整（40000.00元），其余貳萬伍仟貳佰元貨款在工程驗收合格后7日內（含7日，國家規定法定節假日順延）付清。
六、 違約責任：若乙方所提供貨物達不到國家相關質量要求，應無條件退貨并及時供應合格產品，且乙方自愿承諾向甲方支付本合同約定總貨款20%的違約金，由此引起的`甲方一切損失（如：窩工、工期延誤等）由乙方全部承擔。在合同履行過程中，雙方如發生糾紛，應友好協商，如協商不成時，任何一方可向深圳市寶安區人民法院提請訴訟解決。
七、 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協議補充，補充協議是本合同的組成部分，與本合同具同等法律效力。
八、 本合同一式肆分，甲、乙雙方各執貳份，經雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：________________
日期：________________
乙方：________________
日期：________________
簡單的鋼結構合同 21
甲方：________________
乙方：________________
乙方委托甲方就訂做不銹鋼產品事宜經協商一致，訂立合同如下：
一、品名、品種、規格、材質、數量：
二、質量標準：
三、產品單價及總金額：
四、交貨時間、地點、運輸方式及費用負擔：
五、質量檢驗及驗收方式：
六、付款日期及結算方式：
七、違約責任：
任何一方違反本合同規定，按《產品購銷合同條列》的規定承擔違約責任。
八、爭議的解決方式：
雙方因合同發生爭議，應先通過協商的`方式處理。如協商不成，任何一方都可依法提起訴訟或申請仲裁。
九、其他約定事項：
本合同一式兩份，雙方當事人各執一份。
甲方：________________
日期：________________
乙方：________________
日期：________________
【簡單的鋼結構合同】相關文章：
簡單鋼結構施工合同（精選17篇）03-07
關于鋼結構加工簡單合同范本02-03
鋼結構安裝承包簡單的合同（精選10篇）03-30
鋼結構的簡單合同范本（通用10篇）07-26
鋼結構安裝承包簡單版的合同范本04-16
鋼結構工程的簡單合同范本（精選6篇）06-27
簡單鋼結構工程合同范本（精選8篇）02-16
鋼結構加工合同鋼結構加工協議09-30
鋼結構安裝承包的簡單版合同（通用12篇）08-03