解除合同通知15篇

　　隨著人們法律意識的加強，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編收集整理的解除合同通知，僅供參考，歡迎大家閱讀。

解除合同通知1

xxx有限責任公司：

　　因本人身份證號在年月日簽訂勞動合同至今，貴公司未給本人繳納社保（五險）（貴公司要求寫《自愿放棄五險保證書》才能工作的情況）、在上夜班的情況下未給予夜班津貼；貴公司的行為已嚴重侵犯了本人的合法權益，現根據我國《勞動合同法》第三十八條、（第二十六條）的規定；迫使本人提出解除勞動合同（勞動合同失效）；《勞動合同法》第三十八條

　　（一）未及時足額支付勞動報酬的`；

　　（二）未依法為勞動者繳納社會保險費的；

　　（三）用人單位的規章制度違反法律、法規的規定，損害勞動者權益的；

　　（四）因本法第二十六條第一款規定的情形致使勞動合同無效的；

　　《勞動合同法》第二十六條

　　（一）以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立勞動合同的；

　　（二）用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者的權力的；

　　（三）違反法律、行政法規強制性規定的；

　　解除勞動合同補償通知書

　　天津中榮包裝印刷有限公司：

　　因貴公司損害了本人身份證號的合法權益，通知貴單位于年月日正式解除雙方勞動關系之日起三個工作日按照如下要求作出補償（如遇假期延順）；

　　（一）將本人月的工資足額發放元；

　　（二）補交本人自合同簽訂起至今個月的社保金元；

　　（三）補齊班次的夜班津貼元；

　　（四）根據《勞動合同法》第三十八條解除勞動合同的經濟補償金元；

　　（五）根據《勞動合同法》第二十六條證明本人所簽訂的《農民工勞動合同書》無效的要求公司給予雙倍工資差額的補償元；

　　本人通過協商的渠道協商解決，對于無法協商解決的本人有權通過行政、及法律的手段追繳；

　　通知人：xx

　　年xx月xx日

解除合同通知2

______房地產開發有限公司：

　　(法定代表人)先生：

　　您好!

　　我與貴公司作為雙方當事人_________年_________月______日簽訂了《商品房買賣合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應當在20______年9月30日前向我交付合同項下的'房屋(_________號房)，但截至20______年______月______日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構成違約，本人作為合同一方當事人(房屋買受人)現依據該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責任”之約定依法行使解除權，解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應向我支付相應的違約金并賠償其他損失。同時，我亦保留采取法律措施等途徑維護自己合法權益之權利。

　　特此告知。

　　買受人: _________

　　_____年___月___日

解除合同通知3

致______公司：

　　我公司與你公司于20____年___月___日訂立____________買賣合同。你公司于______年______月______日向我公司交付。我公司于______年______月______日使用過程中發現你公司交付的產品，具有以下嚴重質量問題。

　　1、____________________________________________________________

　　2、____________________________________________________________

　　3、____________________________________________________________

　　我公司于當日就上述問題向你公司提出異議，并請你公司立即前來我公司協商解決有關產品質量問題。但至今你公司未派人前來解決質量問題。

　　依據雙方于______年______月______日訂立的______買賣合同第______之規定，我公司特向你公司通知如下：

　　由于你公司交付的'產品質量存在上述嚴重問題，我公司特依合同約定通知你公司解除合同。

　　同時，我公司將保留進一步追究你公司違約責任的權利。(或，請你公司于接到通知后三日內派人前來協商有關合同解除的善后事宜)

　　特此通知。

　　____________________公司

　　______年______月______日

解除合同通知4

致：

　　XX房地產開發有限公司：

　　(法定代表人)先生：

　　您好!

　　我與貴公司作為雙方當事人xxx年xxx月xx日簽訂了《商品房買賣合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應當在20xx年9月30日前向我交付合同項下的房屋(XXX號房)，但截至20xx年XX月XX日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構成違約，本人作為合同一方當事人(房屋買受人)現依據該合同第九條“出賣人逾期交房的'違約責任”之約定依法行使解除權，解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應向我支付相應的違約金并賠償其他損失。同時，我亦保留采取法律措施等途徑維護自己合法權益之權利。

　　特此告知。

　　買受人: XXX

　　_____年___月___日

解除合同通知5

　　甲方(出售方)：李，身份證號

　　乙方(購買方)：張，身份證號

　　甲方李與乙方張于20______年3月11日訂立房屋買賣合同，合同約定：房本辦到乙方名下費用由乙方承擔，甲方從20______年開始電話多次催告乙方辦理過戶，但乙方遲遲至今不履行合同。因此甲方特致函乙方在接到催告通知一個月內履行合同辦理過戶，如在一個月內乙方仍未依合同辦理過戶，甲方將依合同約定(或法律規定)解除合同并要求乙方賠償甲方損失。20______年4月16日乙方已簽收催告通知，至今沒有回應，我們的買賣合同因乙方違約無法實現，故甲方根據法定解除條件單方解除李與乙方張年3月11日訂立房屋買賣合同。

　　特此函告

　　解出人：李

　　20____年5月23日

解除合同通知6

致x某公司：

　　我公司與你公司于20xx年7月14日訂立x買賣合同。你公司于20xx年x月x日向我公司交付。我公司于20xx年x月x日使用過程中發現你公司交付的.產品，具有以下嚴重質量問題。

　　1、

　　2、

　　3、

　　我公司于當日就上述問題向你公司提出異議，并請你公司立即前來我公司協商解決有關產品質量問題。但至今你公司未派人前來解決質量問題。

　　依據雙方于20xx年x月x日訂立的x買賣合同第x之規定，我公司特向你公司通知如下：

　　由于你公司交付的產品質量存在上述嚴重問題，我公司特依合同約定通知你公司解除合同。

　　同時，我公司將保留進一步追究你公司違約責任的權利。(或，請你公司于接到通知后三日內派人前來協商有關合同解除的善后事宜)

　　特此通知。

　　xxx公司

　　20xx年xx月xx日

解除合同通知7

致：上海澤熙增煦投資中心（有限合伙）

　　我公司與你方于20xx年5月31日簽訂了《山東寶莫生物化工股份有限公司非公開發行A股股票之附生效條件的股份認購協議》（以下簡稱“《股份認購協議》”），約定我公司非公開發行41，000萬股A股股票，你方擬以現金認購我公司非公開發行的8，160萬股股票，《股份認購協議》所約定的生效條件尚未成就，該協議尚未生效。

　　你方負責人及主要管理人員已失聯，使得《股份認購協議》無法繼續履行。根據《股份認購協議》第8.3條約定及《合同法》第九十四條、九十六條的`規定，我公司決定與你方解除《股份認購協議》。

　　我公司于20xx年11月6日向你方法定地址郵寄解除合同通知被退回。現通過公告方式送達解除合同通知，《股份認購協議》自本公告發布之日解除。

　　特此通知！

山東寶莫生物化工股份有限公司

　　xx年12月15日

解除合同通知8

　　我公司（以下簡稱：甲方）與貴公司（以下簡稱：乙方）于年月日簽訂《XXXXXXXXXXXXXX》，合同第X條第X款約定：“合同具體約定”

　　按照合同以上條款的約定，乙方應于年月日前，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，但截至發函日，乙方仍未按約定完成XXXXXXXXXXXXX。

　　乙方作為合同乙方，其經多次函告溝通仍無法履行合同義務的違約行為直接影響了《XXXXXXXXXXXXXX》的順利履行。

　　基于以上原因，按照《中華人民共和國合同法》的規定，甲方作出如下決定：解除甲方與乙方簽訂的《XXXXXXXXXXXXXX》。

　　本函送達乙方時解除合同即生效。甲方保留運用法律手段實現及向乙方要求賠償甲方因上述原因造成一切損失的'權利。

　　任何以面呈方式提交本通知視為送達；任何以信件、特快專遞發出的通知，自信件或特快專遞郵寄至租用合同留存地址時視為送達；任何以傳真、電話方式發出的通知，在實際發出時視為送達。

　　若乙方對本解除合同通知有異議，乙方可以在收到或該通知送達之日起5日內向甲方提出書面異議，并同甲方達成書面處理協議。否則，視為乙方已放棄異議權，認可該解除合同通知。

　　特此通知

　　解除人：

　　年月日

解除合同通知9

　　你公司于20xx年2月15日與我公司簽訂了《西鐵工程大廈寫字樓租賃合同》。由于你公司長期拖欠房屋租費，根據《合同法》以及租賃合同的約定，已經構成違約。我單位依法向你公司告知，解除雙方簽訂的《西鐵工程大廈寫字樓租賃合同》。

　　望你公司自本公告之日起7日內由法定代表人到我公司辦理相關手續，搬離房屋。逾期我公司將依法收回房屋，并追究你公司的`法律責任。

中鐵電氣化局集團西安鐵路工程有限公司

　　xx年七月十九日

解除合同通知10

致:河南紅旗渠建設集團有限公司

　　我公司與貴公司經過平等、自愿協商簽訂了商丘億萬中元生物技術有限公司成品庫、原料庫項目工程施工承包合同。合同簽訂后，我公司已按合同約定履行了各項義務，但貴方嚴重違約，一再拖延工程施工進度，尤其是鋼結構部分工期，沒有明確的施工進度和完工日期，未能按約履行施工，在超出合同交工日期三個月后仍未能交工。在我方多次催促無果的情況下，為維護我方合法權利，使我單位利益不再受損，早日完成施工，特通知貴公司提前終止成品庫、原料庫鋼結構部分的施工承包合同。由我單位接管貴公司與夏邑宏偉鋼結構商社簽訂的鋼結構廠房施工協議，按貴方與夏邑宏偉鋼結構商社簽訂的合同約定由我公司直接對夏邑宏偉鋼結構商社付款，并在與貴方簽訂的總合同款中將鋼結構部分的工程款予以扣除。

　　貴公司與鋼構公司合同約定的.工程面積及造價如下:

　　1、工程面積:17070平方X235元/平方=4011450元 總造價4011450元。

　　貴公司已付給夏邑宏偉鋼結構商社 1350000元，余下工程款2661450元由我方支付給夏邑宏偉鋼結構商社，并在與貴方簽訂的總合同中將此項工程款扣除2661450元。

　　特此通知。

　　河南紅旗渠建設集團有限公司 商丘億萬中元生物技術有限公司

　　蓋章簽字: 蓋章簽字:

　　20xx年12月12日

解除合同通知11

　　出租人(甲方)：;

　　授權代表：

　　承租人(乙方)：

　　甲乙雙方就解除關于租賃北京市朝陽區朝外大街乙6號朝外SOHO A座1009B室的租賃合同達成以下協議：

　　1.甲乙雙方一致同意解除于20xx年1月14日簽訂的'關于上述房地產租賃合同并簽署本協議。自簽定本協議之日起，雙方簽訂的租賃合同效力自動終止。

　　2.甲方應與簽訂本解除協議并辦理退租交房當日返還乙方已支付的押金人民幣,及一個月的租金人民幣

　　3.乙方承諾于20xx年12月31日前將租賃的房屋交還給甲方。

　　4.《北京市房屋租賃合同》終止后，甲乙雙方互不追究原租賃合同相關違約責任。

　　5.本協議一式貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　出租人(甲方)： 承租人(乙方)：

　　聯系方式 聯系方式：

　　20xx年12月___日 20xx年12月___日

解除合同通知12

致___________（公司或個人）：

　　我公司與你（公司）于______年____月____日訂立________合同，我公司于________年______月____日經營（使用）過程中發現你（公司）提供的服務（交付的產品），具有以下嚴重問題（質量）：

　　1、————————————————————————。

　　2、————————————————————————。

　　我公司于當日就上述問題向你（公司）提出異議，并請你（公司）立即前來我公司協商解決有關服務（產品）質量問題。但至今你（公司）未派人前來解決服務（質量）問題。

　　依據雙方于_________年______月_________日訂立的_________合同第_________之規定，我公司特向你公司通知如下：

　　鑒于以上事實和協議第多少條之約定，我方現正式通知你（公司），自通知到達之日起解除該項加盟協議。同時，我公司將保留進一步通過法律途徑解決此事的.權利。

　　特此通知。

　　____________________公司

　　______年_______月______日

解除合同通知13

先生：

　　你于年月日與本公司簽訂了勞動合同書，從事崗位工作,約定試用期期限至年月日屆滿。根據試用期考核情況顯示，你在試用期期間的表現沒有達到崗位的要求，不符合轉正條件,故公司決定：

　　自年月日起依據法律規定、勞動合同約定以及公司規章制度解除與你之間的勞動合同，勞動合同解除日為年月日。

　　請你收到本通知后按照公司規章制度的'要求辦理離職交接手續。如你未按要求辦理人事相關事項，由此導致的不利后果及法律責任均由你本人承擔。

　　特此通知!

　　xxxxxxx公司

　　年月日

　　…………………………………………………………………………

　　簽收回執

　　本人已收到公司于年月日發出的解除勞動合同《通知》

　　本人(簽名)：

　　年月日

解除合同通知14

致：

　　因您未按與（以下簡稱“我公司”）于________年________月________日所簽署的《合同》（合同編號：______________）約定：

　　現您____________________________。

　　任何以面呈方式提交本通知視為送達；任何以信件、特快專遞發出的通知，自信件或特快專遞郵寄至租用合同留存地址三日內視為送達；任何以傳真、電話方式發出的.通知，在實際發出時視為送達。

　　若您對本解除合同通知有異議，您可以在收到或該通知送達之日起5日內向我公司提出書面異議，并同我公司達成書面處理協議。否則，視為您已放棄異議權，認可該解除合同通知，我公司將根據租用合同之有關約定對處理，并對您進行違約索賠。

　　特此通知

　　解除人：______________

　　時間：______________

解除合同通知15

　　原告：

　　被告：

　　訴訟請求：

　　1、確認原告代理人傅XX與被告就廈門市集美區路4號公寓樓1號樓202室、203室、301室、302室、303室等五套房產簽署的五份房屋租賃合同已于20xx年1月7日解除。

　　2、判令被告立即將上述房產恢復原狀并返還給原告。

　　3、判令被告向原告支付拖欠的租金及相應的滯納金，租金從20xx年4月15日計至20xx年1月7日為xxxx元，滯納金暫計至20xx年1月11日為xx元（每天按逾期額的%計算）、應計至實際付款之日止。

　　4、判令被告向原告支付上述房產的'占有使用費，從20xx年1月8日計起按每月元計至被告將上述房產恢復原狀并返還原告之日止。

　　5、判令被告向原告支付拖欠的從20xx年6月至20xx年11月的物業管理費xx元、公共維修基金為xxxx元。

　　6、判令被告承擔本案訴訟費用。

　　事實與理由：

　　20xx年4月8日，投資項目范本。原告全權委托處理址在廈門市集美區路4號公寓樓1號樓202室、203室、301室、302室、303室的五套房產的出租等一切相關事宜。20xx年4月14日，傅XX將上述五套房產出租給被告用于經營“足浴”，相應達成了五份《房屋租賃合同》。規定：

　　1、各套房產的租金標準分別為，202室第一年每月租金xxxx元、第二年起每年遞增10%，203室第一年每月租金xx元、第二年起每年遞增10%，301室第一年每月租金xxx元、第二年起每年遞增10%，302室第一年每月租金xx元、第二年起每年遞增10%，303室第一年每月租金xxx元、第二年起每年遞增10%;

　　2、租賃期間均為20xx年4月15日起至20xx年5月29日止;

　　3、各合同均規定被告應提前并每一個月一次繳納租金，租賃期間如有拖欠租金則每天按拖欠金額部分的2%支付滯納金，拖欠租金達半個月以上的，出租人有權提前解除合同。

　　被告一直拖欠自20xx年4月15日以來的租金，拖欠的租金從20xx年4月15日計至20xx年11月15日為xxx元，相應的滯納金暫計至20xx年11月15日為xxx元，已經構成嚴重違約。經多次向被告催款，被告才于20xx年11月16日支付了18萬元款項，此款項尚不足清償滯納金。鑒于被告嚴重違約并給原告造成了嚴重的損失，于20xx年1月6日向被告發出《關于解除租賃合同的函告》，單方解除上述五份《房屋租賃合同》，該函已于次日送達被告。另外，被告未支付從20xx年6月以來的物業管理費及公共維修基金，截至20xx年11月，被告拖欠物業管理費元、拖欠公共維修基金xxxx元。

　　為維護自身合法權益，原告向貴院起訴，請判如所訴。

此致

　　廈門市集美區人民法院

　　原告：

　　特別授權代理人：

　　20xx年xx月xxx日

【解除合同通知】相關文章：

解除合同通知05-30

解除合同通知書04-09

房屋解除合同通知書12-01

單方解除合同通知11篇12-13

勞動解除合同08-21

勞動關系解除合同08-19

租賃房屋解除合同04-12

租賃房屋解除合同09-15

勞動解除合同(15篇)07-18