【精華】買賣合同集錦8篇
隨著法律觀念的日漸普及，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編幫大家整理的買賣合同8篇，希望對大家有所幫助。
買賣合同 篇1
供方： 需方：
根據xx縣種草方案，供方積極組織需方草種貨源，雙方本著誠實守信、認真實施好項目為基礎，服務地方畜牧業發展為目的簽定本合同，共同遵守：
一、種子質量標準：
以國外供貨商提供的種子質量檢驗報告或國內官方檢驗報告為準。
二、付款方式：
需方于貨到后三十日內付清全部貨款。
三、運輸方式及運費負擔：
合同簽訂后，供方按照需方要求的供貨時間，將貨物運至xx縣生態畜牧業發展中心，運輸費用由供方負責。
四、需方收到貨物后應驗收
如因運輸造成的損失，需方應及時向供方提供詳實的證據，由供方追索承運單位并進行賠償或經濟補償;如因貨物質量明顯與合同指標不符，需方須在收貨后45日內持xx省牧草種子質量監督檢驗中心出據的檢驗證明和真實樣品，可以向供方提出賠償要求;如因需方儲運、種植管理技術等原因造成的質量問題，不屬于供方責任。
五、免責條款
供需雙方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
六、如發生合同爭議，供需雙方應本著實事求是和互諒互讓的友好態度協商解決。如協商不成，任何一方可向供方所在地法院提出訴訟。
七、本合同未盡事宜，經雙方協商可另訂補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力。
八、本合同一式四份，原件或傳真件簽訂后具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
供方代表： 需方代表：
供方單位： 需方單位：
年 月 日 年 月 日
開戶單位：
開戶行：
賬號：
買賣合同 篇2
合同雙方當事人
出賣人（甲方）
買受人（乙方） （以下簡稱甲方）身份證號碼： （以下簡稱乙方）身份證號碼：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資其共同遵守執行。
第一條房屋的基本情況，甲方房屋坐落在 位于第 層， 間，房屋結構為 建筑面積為 平方米，房屋用途為 ，并附帶 一間，位于 ，面積為 平方米，乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。
第二條本合同中所屬房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵，交易后如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不付任何責任。
第三條上述房產的交易價格為：預付購樓款（定金） （大寫： ）人民幣成交價格為：人民幣 元整（大寫_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整）。
第四條付款時間與辦法：甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款，并已在年月日將全款人民幣_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整交付甲方，付款當天家當開出收條給乙方，并注明收款數額及款項用途。
第五條房屋交付，甲方于房屋交付使用時將交易的房產及其附帶的 鑰匙全部交付給乙方。
第六條關于產權登記的約定：乙方有辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續的需要，向甲方提出書面要求，因本房建房單位原因，此房房屋產權證，土地證及其手續尚未辦理，甲方自愿將此房賣與乙方，但在辦理此房房屋產權證，土
地證及其手續時，甲方負責在房地產產權登記機關規定的期限內（ 天）將此房房屋產權證，土地證產權直接辦理為乙方 （姓名）名下，并在房屋產權證，土地證及其手續辦理完畢后 天內交與乙方，過戶時所需繳納的個人所得稅由甲方承擔，所需繳納的其余各種稅、費均由乙方承擔。甲方故后由繼承人（女兒）協助乙方辦理各種過戶手續。
第七條、違約責任條款
1、 乙方放棄購買本樓房或沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，影響了甲方的售出，甲方有權解除本合同，乙方付給甲方的定金歸甲方所有，其余款項退回給乙方。
2、 甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權要求甲方繼續履行合同或要求甲方退還乙方已付房款。
3、 乙方已對所買房屋做了充分了解，簽訂本合同后，不得以任何借口違約。如違約（擅自解除本合同），甲方扣乙方違約金；違約在一年以內扣已交房款的10%；一年以上兩年以內扣已交房款的20%，以此類推。
4、 當房屋因城市規劃再次面臨拆遷安置時，拆遷補償款歸乙方所有。
第八條、雙方約定的其他事項：本次買賣房價為一口價，以后不得以市價漲落等理由拒絕該合同交易，雙方放棄以后漲落房價的主張權利。 雙方意見一致，達成本合同（一式兩份）。簽字如下：
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）：
年 月 日
買賣合同 篇3
原告：XXXX，女，198X年X月12日出生，漢族，身份證號碼：4304XXXXXXXX4，住東XXXXXX9號，買賣合同糾紛訴狀。
被告：XXX，男，19X2年4月2X日出生，漢族，身份證號碼：44XXXXXXXX330，住東莞市XXXXXXX房，聯系電話：XXXXXX。
訴 訟 請 求
1、依法判決被告返還定金人民幣20000元；
2、依法判決被告賠償維修基金、中介服務費損失9000元；
3、依法判決被告支付違約金人民幣43700元；
4、依法判決被告承擔本案全部訴訟用度。
事 實 與 理 由
20xx年10月27日東莞市XXXXXXX地產經紀有限公司作為居間人，促成原、被告簽訂《房屋買賣合同》（以下稱合同）約定：被告將東莞市XXXXX作價人民幣437000元出賣給原告；原告在簽訂合同后交付定金人民幣XX元；被告20xx年1月23日交房；原告向東莞市XXXXXXX地產經紀有限公司支付中介服務費XXX元，由于違約導致交易不能的違約方需向對方賠償中介服務費，合同范本《買賣合同糾紛訴狀》。
合同簽訂后，原告如約向被告交付了定金并將首期款存進指定銀行賬戶，并支付了該房維修基金3000元和中介服務費6000元，但被告卻遲遲未能按合同約定的時間交房。20xx年5月8日，被告表示該房屋不賣了，且拒不按合同約定承擔違約責任。無奈之下，原告于20xx年5月12日向被告發出通知，解除合同。
東莞刑事律師
據上，由于被告的違約行為，嚴重侵害了原告的正當權益。為保護自身的正當權益，原告特訴至貴院，請依法裁決。
此致
東莞市第XX人民法院
具狀人：
編輯
買賣合同 篇4
簽訂時間：_________________
計量單位：___________立方米
供方：_____________________
需方：_____________________
國家調撥通知書_______字第_______號
省(區)調撥通知書_______字第______號
任務部門_____________________
管理局調撥通知書_______字第_______號
用途_________________________________ 合同號_______字第_______號
一、樹種、規格、等級、數量、價格：_____________________________
二、運輸方式：_________________________________________________
三、結算方式：_________________________________________________
四、交(提)貨時間、地點、方式：_______________________________
五、捆綁用具的供應與回收：_____________________________________
六、檢疫辦法、地點及費用負擔：_________________________________
七、違約責任：_________________________________________________
八、解決合同糾紛方式：_________________________________________
九、其他約定事項：_____________________________________________
本合同按《合同法》、《木材統一送貨辦法》等有關規定執行。
供方：(簽章)________________
法定代表人：__________________
代理人：______________________
地址：________________________
郵政編碼：____________________
電話：________________________
開戶銀行：____________________
賬號：________________________
需方：(簽章)________________
法定代表人：__________________
代理人：______________________
地址：________________________
郵政編碼：____________________
電話：________________________
開戶銀行：____________________
賬號：________________________
買賣合同 篇5
訂立合同雙方：
購貨單位：__________以下簡稱為甲方;
供貨單位：__________以下簡稱為乙方。
經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種、規格、數量、價格、質量
1.產品名稱：三星I9100(GALAXY SII);
產品品種：直板手機、3G手機,智能手機,時尚手機;
產品規格:手機尺寸：125.3×66.1×8.5mm
重量：116.0g
顏色：黑色,銀白色,白色,粉色
數量：300
價格：每部3200元、 總價：960000元
2.產品的技術標準(包括質量要求)，按下列第(3 )項執行：
(1)按國家標準執行;
(2)按部頒標準執行;
(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。
第二條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收
產品的包裝，國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的，由甲乙雙方商定。產品的包裝物，除國家規定由甲方供應的以外，應由乙方負責供應。
第三條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點
1.產品的交貨單位：乙方
2.交貨方法，按下列第(2 )項執行：
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具);
(3)甲方自提自運。
3.運輸方式：由乙方定
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)：甲方公司(經理)
(甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在合同規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的，應在合同明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
第四條 產品的交(提)貨期限
1.交貨時間：20xx年5月30日
2.如乙方不能及時交貨，需及時與甲方聯系，商量延長交貨期限。
第五條 驗收方法
1.驗收時間：貨到驗收
2.驗收手段：現場驗收
3.驗收標準：符合手機規格標準
4.負責驗收和試驗：經理驗收，技術人員配合試驗
5.在驗收中發生糾紛后，由甲方主管產品質量監督檢查機構執行仲裁
第六條 對產品提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的，視為產品合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到需方書面異議后，應在10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第七條 違約責任
1.乙方應負的違約責任
(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_%的罰金。
(3)產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值35的罰金付給甲方。
(4)產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之-的罰金。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。
2. 甲方應負的違約責任
(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值X%的罰金。
(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值35%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。
(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。
(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。
(5)甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方，作為延期罰金。
(6)乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第八條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任
第九條 其他
1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
2.本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可按下列第 種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：
(1)、提交清遠仲裁委員會〔 仲裁委員會〕仲裁;
(2)、依法向人民法院起訴。
第十條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第十一條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十二條 本合同一式2份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本1份。
購貨單位(甲方)：廣州藍鯊公司(公章) 供貨單位(乙方)： 河源星蜂公司(公章)
法定代表人：××× (公章) 法定代表人：××× (蓋章)
地址： ××××× 地址： ×××××
開戶銀行：廣東工商銀行 開戶銀行： 廣東工商銀行
帳號：............... 帳號： ...............
電話： __________電話： __________
____年__月__日訂
起草理由：根據《合同法》第十二條的規定，合同的內容由當事人約定。同時，合同的訂立， 要保護雙方的利益，體現了公平的原則、自由原則。
買賣合同 篇6
甲方：
乙方：
20xx年為進一步擴大銷售市場與銷售業績，為調動銷售人員的積極性，為個人與公司的共同發展，制定銷售政策如下：
一、銷售目標：萬元
二、銷售價格：
當日詢盤資料報銷售經理，最終最低成本售價由總經理制定，為了提高競爭力，爭取訂單，公司會制定最低成本售價，為了避免訂單的流失，產品最終銷售價格公司給出參考性意見。
三、銷售提成考核辦法
1.銷售提成：每月根據實際貨款回收額計算，銷售提成系數為1%，全年收入完不成指標且完成百分比50%(含50%)，提成按原系數考核;完成百分比低于50%，提成按原系數下調5%考核。全年收入指標超額完成的，收入超額部分按原收入系數考核上浮5%。
2.需要支付傭金的業務，所支付的傭金包含到產品價格當中，報銷售經理。
3.產品價格高于公司制定的成本價格，銷售利潤按提取。
4.每季度根據實際回收貨款的帳額計算，當季度考核銷售提成及銷售利潤，先按70%發放，剩余部分年終考核兌現。
四、易貨貿易
為了提高銷售范圍，只要有訂單就可以做，如果公司不生產，公司可以外協產品。如果銷售人員能找到更低價格更好質量的`產品，報總經理批復，銷售提成按原系數提取，易貨貿易計入銷售目標。
五、產品質量問題
所銷產品必須明確質量保證范圍，不得隨意承諾，如客戶提出質量問題，由公司生產部門和總經理共同確認，確屬產品質量問題的，由公司承擔損失，其他問題造成的，公司不予承擔。
六、銷售合同及備貨單
嚴格執行訂單制，簽訂合法合同，合同交銷售經理審核，報總經理簽字蓋章。備貨單應詳細注明發貨時間、價格、質量要求、運費結算保險等，公司按時發貨，為避免出現失誤，貨代公司由公司統一指定。若貨物已生產且無質量爭議，購貨方(在非不可抗拒因素下)單方面取消訂單的，造成產品積壓，給與銷售人員一定的處罰，銷售人員要嚴格把控。
七、貨款回收
訂單簽訂后預付30%后投入生產，到期發貨時購方將余款付齊提貨，特殊情況需報總經理批復。國外業務，原則上嚴格按照國內業務執行，提單應該交由公司，對一些有信譽問題的國家，原則上要求做信用證，事先了解客戶的情況，特殊情況需報總經理批復。確保貨款回收100%，銷售人員應該嚴格把控評估客戶，如造成貨款不能回收的情況，公司給與此訂單的銷售人員一定處罰。
八、銷售原則
銷售人員不得利用公司平臺所接訂單私自給別的工廠生產，銷售人員應該自律，這關乎個人品質和職業道德，如有發現，立即辭退，并扣除年終考核兌現。
九、公司給予銷售人員基本月工資為元，銷售人員實習期月工資為元，實習期為3個月。車費、電話費、客戶接待等費用公司承擔，如有其它特殊困難情況，可告知總經理，公司給予一定幫助。
十、此合同自20xx年月起執行，有效期為年。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同 篇7
出賣人（以下簡稱甲方）：____________
注冊登記號：
住 所：
法定代表人：
買受人（以下簡稱乙方）：____________
注冊登記號：
住 所：
法定代表人：
茲為買賣_________________機械先行試用，待試用期滿后滿足試用方工作需求時購買，經雙方同意訂立合同如下：
第一部分：設備名稱、規格、型號、數量、金額
第二部分：合同細則
第一條 乙方向甲方購買上述機械約定先行試驗后如滿足乙方工作需求時，買賣合同即刻成立。
第二條 試用期間以_____個自然日為限（自接到機械的次日起算）。 、
第三條 前項試用如不合意時，乙方應即將機械退回以做買賣不成立，退回所需運費由乙方負擔。甲方收到乙方退回機器的____ 個工作日內，如發現該試用機器出現人為損壞的情況，乙方需賠償甲方維修費用，具體賠償費用由甲方工程師做評估報價。
第四條 在試用期間，乙方對買賣機械有自由使用之權，而因此有所損害的，乙方應負賠償之責。但其損害系因制造欠妥，或因運輸中損壞的不在此限。
第五條 試用期滿，乙方____個工作日內不表態機器是否滿足其工作需求，并未將機械及時退還甲方時，視為試用合格且買賣合同即刻生效。
第六條 試用后乙方認為不合格，或試用尚未完畢須要繼續試用時，可以向甲方請求更換或延長期限但甲方不同意時可拒絕。
第七條 買賣價款議定為人民幣 _____________元（大寫 ），于本合同成立同時由甲方先交予乙方試用，試用期滿后如乙方認為合格的，應于試用期終止日起算_____個工作日內需將貨款全部一次性付清不得拖延短欠等情況。
第八條 雙方的賬戶信息
甲方：
開 戶 行：
賬戶名稱：
賬 號：
乙方：____
開 戶 行：
賬戶名稱：
賬 號：
第九條 合同爭議解決方式
（一） 因本合同引起或者與本合同有關的任何爭議，雙方應首先以協商方式解決。協商應在一方向另一方送達關于協商的書面要求后立即開始；如果十日內雙方未能通過協商解除爭議，的則雙方同意按照以下第【】種方式解決：
1、 因本合同引起或與本合同有關的任何爭議，雙方同意將爭議提交有管轄權的人民法院解決。
2、 因本合同引起或與本合同有關的任何爭議，均提請【】仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力，并可在任何有管轄權的法院或其他有權機構強制執行。除非仲裁裁決有不同規定，敗訴方應支付雙方因仲裁所發生的一切法律費用，包括但不限于律師費。
�。ǘ� 訴訟或仲裁進行過程中，除雙方有爭議的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方應繼續履行。
�。ㄈ� 每一方同意使用本合同通知與送達條款送達與仲裁或強制執行仲裁裁決有關的傳票、通知或其他文件。本合同通知與送達條款中得任何規定均不應影響一方以法律允許的其他方式送達上述傳票、通知或其他文件的權利。
�。ㄋ模� 本合同全部或部分無效的，本條依然有效。
第十條 其他約定事項
�。ㄒ唬� 合同完整性：本合同包括所有附件及對本合同及其任何附件的各項書面補充、修訂或變更。一俟生效，本合同對合同雙方均具有約束力，并取代此前就本合同項下各項交易達成或形成的任何口頭或書面的合同、備忘錄或其他任何文件。
�。ǘ� 可分割性：如果本合同的任何條款在任何司法管轄區不合法、無效或無法強制執行或成為不合法、無效或無法強制執行，其不應影響：
1、 本合同任何其他條款在該等司法管轄區的有效性或可執行性；或
2、 本合同的該等條款或任何其他條款在其它司法管轄區的有效性或可執行性。
�。ㄈ� 法律變化：如因適用法律、法規發生變化導致本合同的任何條款失效、違法或無法執行，雙方將立即進行協商，對本合同的相關條款進行修改和補充。
�。ㄋ模� 合同修訂：本合同未盡事宜，應由雙方友好協商解決。如需對本合同及其附件做任何修改或補充，須由雙方以書面做出方為有效。修改或補充文件與本合同有不一致的，以修改或補充文件為準。
（五） 如合同一方為法人，本合同簽署前，該方應向對方提供其授權本合同簽署人代表其簽署本合同的授權文件。
（六） 本合同將保持其效力直至各方已完全履行合同項下的所有義務并且各方之間的所有付款和索賠已結清。
（七） 本合同一式【】份，雙方各執【】份，具有同等法律效力。
本合同文本已于本合同首頁列明之日由雙方授權代表正式簽署。
甲方：（蓋章） （簽字）
有權簽字人：
乙方： （簽字）
有權簽字人：
簽署日期：______年_______月_______日
買賣合同 篇8
經長興縣教育局批準，由長興縣教育局招投標分中心對長興縣夾浦鎮鼎甲橋中心小學進行單一來源采購，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規、規章的規定，就樂器的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
第一條 標的、數量、價款
1、樂器名稱、商標、規格型號、生產廠家、數量、價款
第二條 質量標準 按現行的國家標準執行。
第三條 驗收 1、驗收方式
甲方在乙方交貨時當場驗收；
2、甲方應對樂器名稱、產地、商標或品牌、規格型號、生產廠家、顏色、數量予以當場驗收。
3、對質量有異議的，雙方委托國家相關專業機構進行鑒定
第四條 交付方式乙方在20xx年 10月 26 日前送到甲方指定的地點：長興縣夾浦鎮鼎甲橋中心小學
第五條 搬運費用
搬運費用由 乙 方承擔。
第六條 支付方式
乙方交貨后，經甲方組織人員進行驗收合格后，付至合同價的100%。
第七條 售后服務
1、自開具銷售憑證之日起，保修期限 壹 年。
第八條 違約責任 1、乙方必須按照本合同書所規定的工期，準時交付甲方使用，否則，每拖延一天，乙方須按總工程費用的千分之一支付拖延工期的罰金給甲方；
2、甲方必須按照本合同書所規定的時間和金額支付乙方款項，否則，每拖延一天，甲方須按總工程費用的千分之一支付拖延付款的罰金給乙方；
3、若遇到不可抗力（如地震、臺風等）的因素或非乙方原因而引起的工期延誤，屬于免責條件；
第九條 合同爭議的解決方式
因本合同發生的爭議，由雙方當事人協商或調解解決；依法向人民法院起訴。
第十條 合同生效
本合同一式 叁 份，甲乙雙方各執 壹 份，縣教育局招投標中心 壹 份，經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
【【精華】買賣合同集錦8篇】相關文章：
【精華】買賣合同集錦10篇12-30
【精華】買賣合同模板集錦六篇12-22
【精華】買賣合同模板集錦6篇12-15
【精華】買賣合同模板集錦9篇11-17
【精華】買賣合同模板集錦五篇11-08
【精華】買賣合同范文集錦7篇01-06
【精華】房屋買賣合同集錦九篇01-06
【精華】買賣合同模板集錦七篇01-01
【精華】買賣合同范文集錦九篇12-30
【精華】買賣合同范文集錦八篇12-25