承包加工合同

時間：2023-04-04 16:06:02 承包合同我要投稿

承包加工合同精選15篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編整理的承包加工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

承包加工合同精選15篇

承包加工合同1

　　廠方：

　　承包方：

　　為進一步加強企業(yè)管理，完善車間各項制度，提高生產(chǎn)工效，保證質(zhì)量，降低成本，在按勞取酬，互利互惠原則上，協(xié)商確認本合同，合同條款如下：

　　一、承包責任：

　　1、承包期內(nèi)承包者必須自覺遵守本公司的各項規(guī)章制度，員工守則，操作規(guī)程，安全規(guī)則和勞動紀律，要有敬崗愛業(yè)的精神，樹立員工愛廠如愛家的主人翁思想。如有違反公司制度，將按規(guī)定給予經(jīng)濟處罰，直至解除勞動合同。

　　2、廠方負責為承包方員工購買保險，承包方員工工作滿一年的，保險費由廠方負責，不滿一年的由承包方自行承擔。

　　3、承包期間在生產(chǎn)過程中，經(jīng)常批量出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品，廠方有權(quán)可立即終止合同，并要按不合格產(chǎn)品的條例賠償廠方的材料成本。

　　4、承包期間若承包方要辭職，應提前三個月遞交辭職書給廠方，經(jīng)廠方研究審批后方可辦理辭職手續(xù)。未辦理辭職，未經(jīng)廠方許可不得擅自離開廠方，否則視為自動離職處理，廠方?jīng)]收承包方其未發(fā)承包工料費。

　　5、承包方至少保證并按照工廠的生產(chǎn)情況及時補充不足的工人，絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產(chǎn)進度，如有影響廠方按相關(guān)規(guī)定給予處罰，生產(chǎn)過程中承包方一定確保安全。

　　二、承包范圍：

　　1、承包方負責公司下達生產(chǎn)單材料的手加工工序、包含工人工資、輔助材料(不含膠水)、刀片及機臺的維修及各相關(guān)配件，配件價值200元以下由承包方負責，配件價超過200元以上的由公司負擔。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負責)，一般設(shè)備維修要在當天內(nèi)及時完成。

　　2、承包方負責整個手加工車間衛(wèi)生、水溝的清理。

　　3、承包方生產(chǎn)前須先看懂生產(chǎn)單的內(nèi)容，并對生產(chǎn)的要求與車間主管做整批單的生產(chǎn)計劃。按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質(zhì)有條不穩(wěn)的一條龍生產(chǎn)。

　　4、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品應排放好，不可疊高，亂擺亂放。

　　5、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品需做好標識，按加工單編號，不能混箱亂擺亂放。

　　三、承包工料費：

　　1、質(zhì)量要求：

　　①承包方按生產(chǎn)單的圖紙要求進行合理加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量及加工方案正解，如果因加工錯誤，造成的損失由承包方承擔。

　　②廠方按加工單要求進行驗收。

　　③加工過程中弄破板，按材料成本的20%計賠。

　　2、承包單價：(綜合全包單價：鋸片、加工相關(guān)輔助工具及材料、工人工資及第二條中的.所有費用)

　　經(jīng)常加工項目：見附件，其他未盡的加工項目經(jīng)雙方協(xié)商后另議加工承包單價。

　　3、承包工料費發(fā)放及結(jié)算：以廠方所下單并質(zhì)檢員驗收加工完成后的單進行結(jié)算，當月承包工料費在第三個月的5日左右發(fā)放(即1月份在3月5日左右發(fā)放)。

　　四、上班時應嚴格按規(guī)范進行操作，在工作中因人為原因造成的事故，保險公司理賠

　　金不足部分由承包方自行負責;在工作范圍內(nèi)非人為造成的工傷事故，如發(fā)生工傷事故，保險金受益人須授權(quán)給廠方。按政府單位調(diào)解后的醫(yī)藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調(diào)解理賠金的部分，承包方與廠方各付一半責任。

　　五、以上各項條款希承包方嚴格遵守執(zhí)行，共同協(xié)調(diào)，把公司的各項工作做好。

　　本合同為期一年，到期后雙方可協(xié)商繼續(xù)承包合作，廠方原則上應優(yōu)先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　廠方(簽名)：承包方(簽名)：

承包加工合同2

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　定作方：______

　　承攬方：______

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　二、定作方帶料

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

　　四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交(提)貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數(shù)額及時間

　　十、結(jié)算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的`，可向人民法院起訴)

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款

　　-----------------------------------

　　| 定作方 | 承攬方 |鑒(公)證意見： |

　　|單位名稱(章) |單位名稱(章) | |

　　|單位地址： |單位地址： | |

　　|法定代表人： |法定代表人： | |

　　|委托代理人： |委托代理人： |經(jīng)辦人： |

　　|電話： |電話： | 鑒(公)證機關(guān)(章) |

　　|電報掛號： |電報掛號： | 年月日 |

　　|開戶銀行： |開戶銀行： |(注：除國家另有規(guī)定外， |

　　|帳號： |帳號： |鑒(公)證實行自愿原則) |

　　|郵政編碼： |郵政編碼： | |

　　-----------------------------------

　　有效期限：年月日至年月日

　　監(jiān)制部門：印制單位：

承包加工合同3

　　甲方： (以下簡稱：甲方)

　　乙方： (以下簡稱：乙方)

　　根據(jù)森本公司的生產(chǎn)需要，甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則，甲方同意與乙方在年度簽訂業(yè)務加工承攬承包合同。

　　一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎(chǔ)上無償提供工作場所、工作用水電，并有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設(shè)施，具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。

　　二、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。

　　三、乙方對于加工車間的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等應定期檢查、維護、保養(yǎng)。

　　四、乙方有自行招聘員工的權(quán)利，乙方員工的'工資由乙方定，甲方無權(quán)干涉，但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格，甲方同意為其員工繳納社會保險費;如發(fā)生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內(nèi)賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔;

　　三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照20_年的工價標準結(jié)算，新型產(chǎn)品的工價面議一致后再定;

　　四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規(guī)章制度，并保證其招聘的員工享受國家法規(guī)所規(guī)定的權(quán)利;

　　五、甲乙雙方在中途如需解除本協(xié)議者，須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決，任何一方無故不履行本協(xié)議者，另一方有追究其責任的權(quán)利;

　　六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包加工合同4

　　甲方(訂作方):_

　　公司地址:_

　　電話: 傳真:

　　法定代表:_ _ 職務:___ ___

　　乙方(承攬方)：公司地址：

　　電話傳真國內(nèi)工廠：

　　電話:傳真:

　　法定代表: ____ _ ____職務:_______

　　甲方委托乙方加工項目: 塑膠模具 3套

　　經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工質(zhì)量要求

　　制作的模具要能生產(chǎn)出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料), 且生產(chǎn)制程運作無異常, 塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上. 乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的模具壽命時, 甲方有權(quán)要求乙方重做模具或退款, 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改,修補等處理。

　　第二條模具材料及產(chǎn)品零件材料的提供辦法

　　模具材料由乙方包工包料, 模具完成后, 需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關(guān)檢驗, 同時甲方也有權(quán)檢驗模具材料及模具生產(chǎn)使用性能.

　　第三條技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.甲方提供產(chǎn)品零件的2D圖紙和3D圖, 乙方根據(jù)甲方的產(chǎn)品零件圖及要求提供模具報價,模具圖以及的相關(guān)技術(shù)說明等.

　　2.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理時，應當及時通知甲方, 如拖延了交貨期, 甲方有權(quán)要求乙方減少價款。

　　3.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)數(shù)據(jù)或復制品等.

　　第四條驗收標準和方法

　　1.按照甲方規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方承攬并完成的項目, 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)數(shù)據(jù)和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的模具，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的模具質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第五條交貨的時間

　　1.交還模具期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交還模具，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求’模具制造周期為28天(收到訂金開始計算)’. 甲方將在給訂金同時簽訂合同, 故以合同簽訂日期為準，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(1~2天).

　　第六條模具所有權(quán), 交貨地點, 運輸辦法及費用負擔

　　1. 所完成的模具所有權(quán)應屬于甲方, 在乙方完成模具并經(jīng)甲方驗收合格后, 乙方應將模具送到甲方指定的在長安范圍內(nèi)的`某個地點, 超出長安范圍外的可由甲方支付運輸費用,

　　2. 如甲方繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產(chǎn)運作, 模具將暫存到乙方公司, 如甲方不再繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產(chǎn), 乙方還將負送返模具的責任.

　　第七條乙方的違約責任

　　一、未按甲方圖紙規(guī)定的質(zhì)量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　二、實行代運送的模具，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　第八條糾紛的處理

　　委托合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自_ _ 年_ _ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本(含附本 ’報價單’ 和 ‘零件2D圖’ 共n頁)一式二份，原件由甲方和乙方各執(zhí)一份.

　　甲方：

　　委托代表人：蓋公司章: 年月日

　　乙方：

　　法定代表人：蓋公司章: _ ___年__ __月__ __日

承包加工合同5

　　甲方委托乙方加工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

　　第三條原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量：

　　1、用乙方原材料生產(chǎn)時，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重作，修理、減價、扣款或退貨處理。

　　2、用甲方原材料生產(chǎn)時，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）貨日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術(shù)資料。

　　3、甲方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　1、交（提）訂作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　第十條結(jié)算方式及期限：

　　第十一條其他：

　　1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條乙方的違約責任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的.，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

　　6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的訂作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

　　10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條甲方的違約責任：

　　1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取訂作物的，乙方有權(quán)將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、

　　保養(yǎng)費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失（機器、設(shè)備等）。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。*

　　6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份，同具法律效力。

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期：20年月日簽訂日期：20年月日

承包加工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　現(xiàn)有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經(jīng)甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商，將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設(shè)和添量的全部資產(chǎn)，共計人民幣________元)使用經(jīng)營權(quán)承包給乙方負責經(jīng)營，雙方達成協(xié)議如下:

　　一、承包內(nèi)容

　　甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產(chǎn)的使用權(quán)承包給乙方負責經(jīng)營，乙方自主經(jīng)營自負盈虧，甲方無權(quán)干涉。

　　二、承包期限：

　　承包期為年，自年月日起至年月日止。

　　三、承包金額和支付方式

　　1、承包金額：乙方每月應支付給甲方承包款元。

　　2、支付方式：乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，每拖一天，甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。

　　四、雙方責任

　　1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產(chǎn)，及時對財產(chǎn)進行維護、維修，不得轉(zhuǎn)移、變賣，不得將鋁錠鑄造工廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為，甲方有權(quán)予以制止，由此產(chǎn)生的'后果由乙方承擔。

　　2、承包期滿乙方應保證甲方原有設(shè)備能正常運轉(zhuǎn)。

　　3、如甲方原有舊設(shè)備老化乙方可以更換新設(shè)備，費用由乙方承擔。

　　4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)力，在承包期滿乙方所置的設(shè)備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。

　　5、乙方承包期間負責有關(guān)部門收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費。

　　6、鋁錠鑄造工廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負責。

　　7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應出面調(diào)解。

　　8、在承包期間一切債權(quán)債務由乙方享有、承擔、與甲方無關(guān)。承包期間乙方應加強安全生產(chǎn)管理，及時排除可能造成安全隱患，發(fā)生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經(jīng)濟和法律責任，但甲方應協(xié)調(diào)處理。

　　五、其它

　　1、如國家政策調(diào)整、征用廠地、經(jīng)合伙人商議可以解除合同，廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用，所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。

　　2、如果乙方不在承包，合同終止。甲方所投資的總金額共計：_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設(shè)備歸乙方所有。

　　3、違約責任：甲乙雙方應嚴格遵守合同，乙方承包經(jīng)營，甲方不得干預，由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營，甲方應按月承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應按月承包款 ﹪向甲方支付違約金。

　　4、合同未盡事宜雙方另行商議。

　　5、同經(jīng)甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。

　　甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

　　簽訂日期：簽訂日期：

　　產(chǎn)品加工承包合同3

　　甲方：安達(錦鴻)洗水廠

　　乙方：

　　為了共同效益，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　1、甲方提供必須要的場地、生產(chǎn)設(shè)備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規(guī)定。

　　2、甲方經(jīng)乙方提供食、宿(按餐扣費，宿舍水、電、衛(wèi)生費等)。

　　3、乙方因質(zhì)量和管理造成經(jīng)濟損的(如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。

　　4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：

　　扁樹脂(半圓)

　　二位0.70元/條四位0.90元/條六位1.20元/條

　　八位1.40元/條十位(全條)1.60元/條(水后同價)

　　注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/圓樹脂：

　　二位0.80元/條四位1.20元/條六位1.50元/條形碼八位1.80元/條

　　十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)

　　5、乙方在生產(chǎn)過程中，必須節(jié)省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0.60元/條，如超過金額由乙方承擔。

　　6、一切機械由甲方維修，如有人為現(xiàn)象，甲方有權(quán)按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設(shè)備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經(jīng)壞貨再說機械設(shè)備有問題，一切視為推御責任。

　　7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權(quán)外發(fā)加工，外發(fā)之差價由乙方承擔。

　　8、乙方操作過程中發(fā)生現(xiàn)的次品，當時扣罰;其余的與客戶對數(shù)時所點次品確認為準，但必須在當月扣除。

　　9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到(打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元)

　　10、乙方承包加工費結(jié)算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發(fā)，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。

　　11、如乙方達不到甲方質(zhì)量要求，甲方可單方解除本合同，解除后45天內(nèi)支付乙方所有加工費。

　　12、如因樹脂引起的需要下機過水的，扣過水費0.80元/條。

　　13、乙方人員必須從甲方公司管理規(guī)定;乙方不得在外承包與甲方業(yè)務相關(guān)的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。

　　14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客戶按金額的3%扣除。

　　15、乙方工人的水電費由乙方承擔。

　　16、以上規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方同意并共同遵守執(zhí)行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。

　　乙方簽名：甲方簽名：

　　年月日

承包加工合同7

　　甲方（發(fā)包方）：身份證號碼：

　　乙方（承包方）：身份證號碼：

　　為了礦山經(jīng)濟開發(fā)，甲方同意將其位于縣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）村小組自留山的山地承包給乙方經(jīng)營石英石礦山開采。為了明確雙方權(quán)利及義務，根據(jù)礦山開采的有關(guān)法律、法規(guī)，平等協(xié)商，達成本礦山承包加工合同。

　　一、甲方保證承包給乙方的礦山用地權(quán)屬清楚，并合法取得山地使用權(quán)，且非生態(tài)公益林或水源林的山地。

　　二、甲方的山地承包給乙方后，承包期間開采使用權(quán)歸乙方所有，投資和經(jīng)營由乙方負責。

　　三、承包期間乙方未經(jīng)甲方書面同意不得將礦區(qū)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)包給第三人，否則乙方構(gòu)成違約。

　　四、礦山承包加工合同生效并投產(chǎn)后，所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益乙方按每噸石英石礦石人民幣元計付給甲方，每壹仟噸結(jié)算一次（以銷售的磅碼單結(jié)算），作為乙方占用甲方山地開采礦石的補償和報酬。

　　五、承包期限：自年月日起至年月日止，承包期滿后，如乙方需繼續(xù)經(jīng)營開采，同等條件下，乙方有優(yōu)先開采承包權(quán)。

　　六、具體地點和界址以雙方確認的1：10000地形圖（由林業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場勾繪或林權(quán)證附圖）為準。

　　七、如因權(quán)屬、界址與他方有爭議，由甲方負責解決。

　　八、乙方所需開設(shè)的林道路經(jīng)過他方林區(qū)的，甲方負責協(xié)助解決，需補償林木乙方應按當時地方上的'價格進行補償。

　　九、乙方在約定的承包期內(nèi)任何時間連續(xù) 個月未開工投產(chǎn)，視乙方自行終止承包礦山承包加工合同，甲方有權(quán)與他方合作開采的自由權(quán)，不可抗力除外。

　　十、乙方礦山施工及管理人員的人身意外保險由乙方自行負責購買，礦山生產(chǎn)開采過成中人為導致的安全事故由乙方承擔。

　　①乙方要在工作區(qū)域內(nèi)放置安全警示標志和安全操作規(guī)章制度。

　　②必須要求礦山工作人員戴安全帽和穿勞保鞋。

　　③乙方人員在工作期間嚴禁飲酒作業(yè)，發(fā)現(xiàn)一次批評教育。

　　十一、如開采過程中礦山發(fā)現(xiàn)金礦，金礦的礦脈部分的開采權(quán)歸甲方所有。

　　十二、本礦山承包加工合同雙方如有一方先違反本礦山承包加工合同視為構(gòu)成違約，另一方經(jīng)書面通知對方后，有權(quán)解除本礦山承包加工合同。

　　十三、本礦山承包加工合同終止或期滿后，甲乙雙方應在15日內(nèi)辦理結(jié)付及礦區(qū)移交手續(xù)。

　　十四、本礦山承包加工合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方代表千金之子蓋章后生效，未盡事宜由雙方另行協(xié)商并以補充條款體現(xiàn)，具備同等法律效力。

　　甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）：

　　年月日

承包加工合同8

　　合同編號：______________

　　承攬人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯(lián)系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　定作人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯(lián)系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料

　　材料名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術(shù)資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數(shù)量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條圖紙?zhí)峁?/p>

　　承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復

　　第七條轉(zhuǎn)包

　　1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

　　2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。

　　4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第八條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。

　　第九條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十條協(xié)助

　　1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。

　　2．定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。

　　3．定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解

　　除合同。

　　第十一條監(jiān)督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十二條保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十三條加工費結(jié)算辦法與時間

　　_____________________________________。

　　第十四條付款

　　定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第十五條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：

　　1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；

　　3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；

　　4．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；

　　5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

　　6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；

　　第十七條質(zhì)量保證

　　承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。

　　第十八條違約責任

　　1．承攬人的違約責任

　　（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　　（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

　　（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。

　　2．定作人的違約責任

　　（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

　　（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。

　　（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的`損失。

　　（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十九條聲明及保證

　　承攬人：

　　1．承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　定作人：

　　1．定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十條通知

　　1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：______________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。

　　第二十一條合同的變更

　　本

　　合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十三條爭議的處理

　　1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第二十四條不可抗力

　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十五條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十七條合同的效力

　　1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

　　承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

　　法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

　　委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

　　簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

　　_________年_____月_____日 _________年______月_____

承包加工合同9

　　定作方：

　　簽訂地點：

　　合同編號：

　　承攬方：

　　簽訂時間：

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：

　　二、定作物的質(zhì)量標準：

　　承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年月日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點 (地點)，所需費用由承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。

　　五、結(jié)算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用轉(zhuǎn)賬方式.

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：

　　內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負責調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的`違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

　　十、本合同有效期限：年月日至年月日止。

　　定作方：承攬方：

　　(蓋章) (蓋章)

　　代表人：代表人：

　　電話：電話：

承包加工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實守信原則，雙方就礦山碎石開采加工工程承包事項及相關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：碎石開采加工工程。

　　2、工程地點：旺蒼縣正源鄉(xiāng)。

　　3、工程內(nèi)容：。

　　4、工程工期：

　　5、工程總量：

　　6、工程承包單價：(稅后價)。安裝和石子堆放。

　　4、甲方負責礦山資源征用手續(xù)，資源費用支付及當?shù)厝罕姾驼膮f(xié)調(diào)工作，確保乙方在施工過程中安全順利進行。

　　5、甲方負責建好炸藥庫，并負責相關(guān)報批、驗收手續(xù)，在施工過程中及時向乙方提供炸材物資，確保乙方炸材開工使用。

　　6、甲方向乙方提供石子質(zhì)量的送檢報告單(復印件)。

　　7、甲方向乙方提供石子銷量的可靠依據(jù)。

　　8、資金回收：甲方在乙方生產(chǎn)滿五仟立方時結(jié)算一次，并及時安排車輛運輸，如因甲方原因造成乙方石子積壓，場地不能堆放及工程款拖欠造成的一切損失由甲方負責，并按每天壹仟立方的標準賠償乙方損失。

　　9、甲方負責向乙方提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證，開采證、安全生產(chǎn)許可證等手續(xù)(復印件)各一份。

　　10、甲方負責廢料堆放場地。

　　11、甲方負責環(huán)保排污處理。

　　12、甲方保證日生產(chǎn)量及銷售量。

　　13、甲方負責由于爆破和施工過程中對周圍林地損失的賠償。

　　(二)乙方責任

　　1、按工程實際情況制定施工方案，組織機械設(shè)備操作人員進場，如因乙方責任給甲方造成的損失由乙方負責。

　　2、服從指揮，加強現(xiàn)場管理，嚴格安全制度，辦理保險，做到

　　7、工程總造價：

　　8、資金來源：自籌。

　　二、雙責任方

　　(一)甲方責任：

　　1、甲方負責搞好進場公路，確保乙方機械順利進場安裝，最低二十五噸吊車進場安裝和石子安全運輸。

　　2、甲方負責高壓線路架設(shè)和變壓器及配電箱安裝。

　　3、甲方負責搞好加工場地和石子堆放場地的開挖和平整工程及加工機械的'基礎(chǔ)設(shè)施(乙方提供基礎(chǔ)安裝圖紙)，確保乙方機械進場順利文明施工，杜絕人身安全事故發(fā)生，并自行承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失和法律責任(不可抗拒的自然因素除外)。

　　3、乙方加強施工中的安全管理，爆破施工時必須要有資質(zhì)證書的專業(yè)爆破人員進行作業(yè)，要嚴防施工中的安全隱患。

　　4、建立正常的施工秩序，確保施工循環(huán)作業(yè)時間，按甲方要求每月完成的工程量。

　　5、乙方必須在甲方做好前期工程后15日內(nèi)機械進場。

　　三、付款方式

　　甲方必須保證工程款到位，以乙方加工五仟立方結(jié)算一次，甲方不得以任何理由拖延和拖欠乙方工程款，結(jié)算每次以每立方的單價(稅后價)全款結(jié)清，如逾期不支付，按本合同第二項第八條執(zhí)行。

　　四、違約責任

　　雙方應共同遵守上述條款;未經(jīng)對方同意，單方不得擅自變更和解除合同，如有違約，違約方負責賠償守約方按工程總造價的5%計算違約金，誰違約誰賠償。

　　五、其它

　　1、如遇不可抗拒的自然因素，造成的停工損失，甲、乙雙方協(xié)商解決。

　　2、各種手續(xù)、稅款全部由甲方承擔，乙方概不負責。

　　3、如因物價上漲，造成乙方成本增加，乙方有權(quán)要求甲方進行合理調(diào)價。

　　4、未盡事宜雙方協(xié)商解決，增加的補充條款和主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式四份，雙方簽字蓋章產(chǎn)生法律效力，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。

　　六、補充協(xié)議：

　　甲方(公章)：xx乙方(公章)：xx

　　法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx

　　20xx年x月x日20xx年x月x日

承包加工合同11

　　發(fā)包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：身份證號碼（以下簡稱乙方）

　　為明確責任，保障雙方的權(quán)益，保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進行，根據(jù)本項目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。

　　一、項目名稱：

　　二、項目地點：

　　三、承包范圍：

　　四、項目內(nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。

　　五、承包方式

　　1、甲方發(fā)包形式為人工費（勞務費）清包。

　　2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。

　　六、合同價款最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元日。整臺交付單價元臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

　　七、開工日期及交付開工日期：________年____月____日，項目必須在________年____月____日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。

　　（一）過期____日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

　　（二）繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

　　（三）繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

　　（四）繼續(xù)逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以5%的一倍計算。

　　八、付款方式

　　1、生產(chǎn)完成驗收合格后，____日內(nèi)辦理結(jié)算，結(jié)算總承包價款的80%，結(jié)算完畢后____日內(nèi)，甲方支付剩余15%項目款（也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付）。

　　2、其余5%保修金，自項目結(jié)束驗收合格之日起滿____日后____日內(nèi)付清。

　　3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。

　　九、項目質(zhì)量乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規(guī)定的各項合格標準。乙方應嚴格按設(shè)計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)（不含試制產(chǎn)品），否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　十、項目進度在生產(chǎn)中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn)，不得以任何理由要求多用工時，影響生產(chǎn)進度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經(jīng)理批準后方可具實調(diào)整《生產(chǎn)用工計劃》。

　　十一、甲方工作

　　1、開工前向乙方提供設(shè)計圖紙，乙方應妥善使用和保管。

　　2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。

　　3、負責提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機電設(shè)備設(shè)置或操作不當導致安全事故，責任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。有關(guān)承包加工合同范X 甲方：（以下簡稱：甲方）乙方：（以下簡稱：乙方）根據(jù)XX公司的生產(chǎn)需要，甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的`原則，甲方同意與乙方在________年度簽訂業(yè)務加工承攬承包合同。

　　三、乙方對于加工車間的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等應定期檢查、維護、保養(yǎng)。

　　四、乙方有自行招聘員工的權(quán)利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權(quán)干涉，但乙方給付員工的工資必須合法；甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格，甲方同意為其員工繳納社會保險費；如發(fā)生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內(nèi)賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔；

　　三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照________年的工價標準結(jié)算，新型產(chǎn)品的工價面議一致后再定；

　　四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規(guī)章制度，并保證其招聘的員工享受國家法規(guī)所規(guī)定的權(quán)利；

　　五、甲乙雙方在中途如需解除本協(xié)議者，須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決，任何一方無故不履行本協(xié)議者，另一方有追究其責任的權(quán)利；

　　六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

承包加工合同12

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方將位于礦山發(fā)包給乙方開采經(jīng)營，具體協(xié)議如下：

　　一、承包期限為十年，從至止。

　　二、承包范圍：

　　三、承包金額及付款方式：第一年元，以后每年在前一年承包金的基礎(chǔ)上增加元，礦山承包加工合同簽訂時支付第一年承包金，以后每年月日支付當年承包金。

　　四、甲方的責權(quán)利：

　　1、礦山承包加工合同簽訂后，將礦山交付于乙方開采，保證承包范圍內(nèi)的礦山不受他人干涉。

　　2、提供通往礦山的車輛通行道路，保證乙方運輸車輛正常通行。

　　3、按規(guī)定收取承包金。

　　4、乙方經(jīng)營過程中，需要依法辦理相關(guān)證照時，及時提供有關(guān)資料配合乙方辦理。

　　5、負責期滿后收回的礦山的復墾治理。

　　五、乙方的責權(quán)利：

　　1、依照國家政策、法律法規(guī)在承包范圍內(nèi)開采、經(jīng)營。

　　2、獨立自主經(jīng)營，自負盈虧，不受非法干預。

　　3、保證生產(chǎn)安全，杜絕安全事故發(fā)生。

　　4、在承包期內(nèi)若轉(zhuǎn)包他人的.應報甲方備案。

　　5、礦山承包加工合同期滿未開采的礦山交付于甲方。

　　六、礦山承包加工合同期滿，甲方繼續(xù)發(fā)包的，同等條件下，乙方享有優(yōu)先承包權(quán)。

　　七、違約責任：

　　1、甲方單方終止礦山承包加工合同的，除賠償對方的全部損失外，另按礦山承包加工合同總額的20%賠償對方違約金。

　　2、乙方不按期交納承包金的按日萬分之五賠償對方違約金。

　　八、未盡事宜，依照《礦山承包加工合同法》、《礦產(chǎn)資源法》的有關(guān) 執(zhí)行，并可簽訂補充協(xié)議，效力同等。

　　九、本礦山承包加工合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，共同遵守。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

承包加工合同13

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內(nèi)焊接加工，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　1、工期要求：乙方應在20xx年11月2日進廠焊接加工，自帶焊機壹臺，其余焊機由甲方提供，工期為十五天。乙方進廠焊接工人須自帶生活用品，包括被子等。乙方必須在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成這批任務，工作中必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度。

　　2、進廠人員必須服從甲方管理，按時上下班，并遵守廠規(guī)定的作息時間，在廠工作期間并做到愛護廠內(nèi)的'一切配套設(shè)施，如有損壞按價賠償。

　　3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標準給予就餐，伙食費在加工費中結(jié)算扣除。

　　4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣（氣保焊除外），以確保焊接質(zhì)量。

　　5、嚴格按照焊工安全操作規(guī)程辦事，工作期間穿戴好一切防護用品。如不按安全操作規(guī)程操作造成的后果由乙方自己負責。

　　6、焊接工程量與單價計算為：

　　A、二懸臂主柱套；價格合計價格。

　　B、三懸臂主柱套；價格合計價格。

　　C、二懸臂支桿套；價格合計價格。

　　D、三懸臂支桿套；價格合計價格。

　　E、羊柱支桿套；價格合計價格。

　　合計總價元

　　以上協(xié)議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后，在本月內(nèi)付給乙方加工費，以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　20xx年11月1日

承包加工合同14

　　發(fā)包人：____木材廠

　　法定代表人：（下稱甲方）

　　承包人：（下稱乙方）

　　身份證號碼：

　　經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的____木材廠事宜達成如下協(xié)議，雙方應共同遵守。

　　一、合同標的

　　甲方將座落于_____的____木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的____木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。

　　二、承包方式

　　乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

　　三、承包期限

　　1、承包經(jīng)營期限為_____年，即從20____年____月____日起至20____年____月____日止。

　　2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。

　　四、承包保證金及繳納方式

　　乙方承包木材廠的承包保證金為_____元/年，采取先繳納后使用原則；乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

　　五、甲方的權(quán)利與義務

　　1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金。

　　2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

　　3、本協(xié)議簽訂后甲方應及時將____木材廠移交給乙方使用。

　　4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。

　　六、乙方的權(quán)利與義務

　　1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

　　2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。

　　3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理；該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

　　4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的`資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。

　　5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律，否則后果與經(jīng)濟責任自負。

　　6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。

　　7、乙方不得在承包過程中將____木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作；因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。

　　8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。

　　9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應定期檢查、維護、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

　　10、乙方應在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。

　　七、違約責任

　　甲乙雙方應當全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金_____元；違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

　　八、其它

　　1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。

　　2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。

　　3、協(xié)議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。

　　九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。

　　十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：乙方：